Законы и бизнес в России

Распоряжение Администрации города Сургута от 16.03.2006 N 616 “О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 21.12.2005 N 3467 “Об организации муниципального заказа“ (вместе с “Регламентом организации муниципального заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут“)

Утратил силу с 17 августа 2007 года в связи с изданием распоряжения Администрации города Сургута от 17.08.2007 N 1745.

Вступил в силу с 16 марта 2006 года (пункт 3 данного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2006 г. N 616

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 21.12.2005 N 3467 “ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА“

В целях приведения системы муниципального заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут в соответствие с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 21.12.2005 N 3467 “Об организации муниципального заказа“
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова “Регламент взаимодействия структурных подразделений Администрации города при формировании, размещении и осуществлении контроля за исполнением муниципального заказа“ заменить словами “Регламент организации муниципального заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут“.

1.2. В пункте 2 исключить слова “по направлениям деятельности в соответствии с положениями о структурных подразделениях“.

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. Подписание муниципальных контрактов осуществляют должностные лица Администрации города, уполномоченные Главой города, в установленном порядке.“.

1.4. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.5. Пункты 6, 7 исключить.

1.6. Пункты 8 - 10 считать соответственно пунктами 6 - 8.

2. Утвердить примерные формы муниципальных контрактов:

- на поставку товаров для муниципальных нужд согласно приложению 2;

- на возмездное оказание услуг согласно приложению 3;

- на выполнение работ согласно приложению 4.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города

А.Л.СИДОРОВ

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от 16.03.2006 N 616

РЕГЛАМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие принципы организации процедуры формирования, размещения и контроля за исполнением муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения нужд муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Бюджетного и Гражданского кодексов Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“, Устава муниципального образования городской округ город Сургут и иных нормативных документов, регулирующих вопросы, связанные с
размещением муниципального заказа.

1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Регламенте:

- ответственные структурные подразделения (ОСП) - структурные подразделения Администрации города, несущие ответственность за формирование и исполнение муниципального заказа по соответствующему направлению деятельности;

- сводный ведомственный перечень потребностей - перечень потребностей муниципального образования городской округ город Сургут в товарах, работах и услугах, составляемый ответственными структурными подразделениями Администрации города, обеспечение которых запланировано через процедуру муниципального заказа.

2. Комиссии по размещению муниципального заказа

2.1. Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“ (далее - Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ), распоряжением Администрации города от 21.12.2005 N 3467 “Об организации муниципального заказа“, настоящим Регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципального заказа.

2.2. В целях размещения муниципального заказа в городе Сургуте формируются:

- комиссия по вопросам городского хозяйства;

- межотраслевая комиссия.

2.3. К компетенции комиссии по вопросам городского хозяйства относится рассмотрение вопросов о размещении муниципального заказа на следующие работы, услуги:

- выполнение всех видов проектно-изыскательских, строительно-монтажных, ремонтных работ и инжиниринговых услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- приобретение специальной строительной техники, узлов и деталей машин и оборудования к ним;

- выполнение работ (оказание услуг), связанных с архитектурно-художественным оформлением и озеленением города;

- оказание услуг по зимнему и летнему содержанию городских дорог, остановочных павильонов и тротуаров;

- оказание услуг по технической эксплуатации инженерных сетей;

- выполнение работ (оказание услуг), связанных с мероприятиями по охране окружающей среды;

- поставка материально-технических ресурсов и имущества для ликвидации последствий в случае чрезвычайных ситуаций;

- осуществление пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования.

2.4. К компетенции
межотраслевой комиссии относится рассмотрение вопросов о размещении муниципального заказа на закупку следующих видов товаров, работ, услуг:

- страхование, аудит, оценочная деятельность;

- закупка хозяйственных товаров, мебели общего назначения, автомобильной техники, продуктов питания, электробытовых товаров, торгового оборудования и горюче-смазочных материалов;

- приобретение учебно-наглядных и методических пособий, учебной и художественной литературы, химических реактивов, оборудования для учебных кабинетов и учреждений культуры и спорта, игрового оборудования;

- приобретение электромузыкальных инструментов, костюмов для праздничных представлений;

- приобретение спортивного инвентаря и спортивной одежды;

- услуги предприятий, организаций, учреждений, иных юридических и физических лиц в области правового, научно-методического, информационно-аналитического, программного обеспечения;

- создание новых радио-, телепрограмм и специальных приложений в газетах;

- приобретение вычислительной и оргтехники;

- оказание услуг по обслуживанию компьютерной и оргтехники;

- разработка и внедрение программных продуктов;

- сопровождение программного обеспечения;

- обучение информационным технологиям;

- приобретение телекоммуникационного оборудования;

- оказание услуг по технической эксплуатации телекоммуникаций (кабельных и оптико-волоконных линий, линий кабельного телевидения, каналов передачи данных, радиочастотных ресурсов), телекоммуникационного оборудования средств связи (АТС, УВИС, АМТС, УПАТС и т.д.);

- приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели, медицинского санитарного транспорта и расходных материалов к ним;

- приобретение медицинских препаратов и лекарств;

- иные товары, работы и услуги, не предусмотренные компетенцией комиссии по вопросам городского хозяйства.

2.5. Департамент по экономической политике (далее - ДЭП) организует работу комиссий по размещению муниципального заказа.

2.6. Порядок проведения заседаний комиссии

2.6.1. Заседания комиссии проводятся в сроки, указываемые в извещениях о проведении конкурса (аукциона, запроса котировок).

2.6.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего количества ее членов.

2.6.3. На заседаниях комиссии вправе присутствовать участники размещения заказа, руководители и специалисты Администрации города, структурных подразделений Администрации города, а также подведомственных им учреждений
при рассмотрении на заседании вопросов, относящихся к их деятельности.

2.7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе

2.7.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией с учетом критериев оценки, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и экспертного заключения.

2.7.2. На основании сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. Участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, признается победителем конкурса.

2.7.3. В ходе оценки и сопоставления заявок ведется протокол в установленном порядке. Секретарем комиссии является уполномоченный работник департамента по экономической политике.

2.7.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются в виде протоколов заседаний, которые подписываются председателем, секретарем и всеми членами комиссии.

2.8. Протоколы заседаний комиссий по размещению муниципального заказа размещаются информационно-аналитическим управлением на официальном сайте Администрации города и опубликовываются в официальном печатном издании Администрации города в установленном порядке.

2.9. Экспертные группы

2.9.1. В целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения сведений, представляемых участниками размещения заказа, для информационного, аналитического и другого необходимого содействия комиссии привлекают к работе экспертные группы.

2.9.2. Перечень экспертных групп

- экспертная группа по вопросам городского хозяйства;

- экспертная группа по здравоохранению и социальным вопросам;

- межотраслевая экспертная группа.

Состав экспертных групп утверждается распоряжением Администрации города.

2.9.3. Экспертные группы осуществляют анализ поступивших на комиссию сведений, заявок на участие в конкурсе и по результатам анализа готовят экспертное заключение, подлежащее обязательному рассмотрению членами комиссии.

2.9.4. Требования, предъявляемые к содержанию
экспертного заключения:

- экспертное заключение должно включать выводы о соответствии участников торгов квалификационным и иным требованиям, указанным в конкурсной документации;

- в экспертном заключении должны быть систематизированы предложения участников торгов по степени выгодности условий исполнения контракта.

2.9.5. Сроки подготовки экспертного заключения должны соответствовать срокам заседания комиссий по рассматриваемым вопросам.

2.9.6. Координацию работы экспертов осуществляет департамент по экономической политике.

2.9.7. Эксперты несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за достоверность представляемого ими экспертного заключения. Эксперты не вправе разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся вопросов проведения заседаний и результатов работы комиссий.

3. Порядок формирования муниципального заказа

3.1. Своевременное формирование муниципального заказа обеспечивают ОСП.

3.2. В целях непрерывного обеспечения потребностей в товарах и услугах ОСП и подведомственных им муниципальных учреждений

3.2.1. ОСП ежегодно до 1 августа текущего года:

- доводят до муниципальных учреждений данные о возможных объемах финансирования закупок на следующий финансовый год;

- запрашивают у муниципальных учреждений их потребности по номенклатуре и объемам на предстоящий финансовый год.

3.2.2. Муниципальные учреждения обосновывают свои потребности на очередной финансовый год и представляют до 1 сентября текущего года информацию в курирующие ОСП.

3.2.3. ОСП ежегодно до 15 сентября текущего года:

- осуществляют корректировку перечня муниципальных нужд на предстоящий финансовый год, представленных муниципальными учреждениями;

- формируют сводный перечень ведомственных нужд путем консолидации перечней потребностей, предоставленных муниципальными учреждениями, по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;

- проводят согласование сводного перечня ведомственных нужд с департаментом финансов на предмет соответствия заданным параметрам бюджета следующего года;

- представляют сводный перечень ведомственных нужд в департамент по экономической политике.

3.2.4. ДЭП ежегодно до 1 октября разрабатывает предварительный план-график проведения закупок, включающий перечень и объемы продукции. На основании плана-графика издается распоряжение Администрации города, определяющее
сроки подачи заявок для проведения конкурсов (аукционов) в целях непрерывного обеспечения потребностей ОСП и подведомственных им муниципальных учреждений в товарах, услугах.

3.3. Формирование муниципального заказа для проведения сводных торгов.

3.3.1. ОСП ежегодно до 15 ноября текущего года:

- осуществляют корректировку перечня муниципальных нужд на предстоящий финансовый год, представленных муниципальными учреждениями;

- формируют сводный перечень ведомственных нужд путем консолидации перечней потребностей, предоставленных муниципальными учреждениями, по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;

- проводят согласование сводного перечня ведомственных нужд с департаментом финансов на предмет соответствия заданным параметрам бюджета следующего года.

3.3.2. ОСП до 1 февраля осуществляют взаимодействие с департаментом финансов на предмет уточнения квартальной величины бюджетных назначений, направляемых на осуществление закупочных процедур.

3.3.3. ДЭП ежегодно до 10 февраля разрабатывает и представляет на утверждение Главе города план-график проведения закупок, включающий перечень продукции, закупаемой централизованно. План-график утверждается распоряжением Администрации города.

3.3.4. Размещение муниципального заказа на осуществление централизованных закупок осуществляется путем проведения торгов, при этом подготовка конкурсной документации (документации об аукционе), извещения о проведении конкурса (аукциона), проектов муниципальных контрактов возлагается на департамент по экономической политике. Подготовка данных документов производится на основании заявок ОСП, представляемых в департамент по экономической политике в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения торгов и по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.

4. Порядок взаимодействия структурных подразделений

Администрации города при размещении муниципального заказа

4.1. Подготовка размещения муниципального заказа при проведении открытого конкурса (открытого аукциона):

4.1.1. ОСП осуществляет подготовку и в срок не менее чем за 45 дней до даты проведения торгов представляет в ДЭП заявку о размещении муниципального заказа (с отметкой департамента финансов о наличии бюджетных ассигнований) с приложением следующих документов:

- конкурсная
документация (документацию об аукционе), подписанная руководителем ОСП;

- проект муниципального контракта.

4.1.2. ДЭП в течение 7 дней рассматривает представленные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ и при условии соответствия предъявляемым требованиям готовит извещение о проведении конкурса (аукциона).

В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям ДЭП возвращает документы в ОСП для доработки с мотивированным обоснованием причин отказа в согласовании.

4.1.3. Согласованная ДЭП документация и извещение о проведении конкурса (аукциона) направляется в информационно-аналитическое управление для опубликования в официальном печатном издании Администрации города и размещения на официальном сайте Администрации города.

4.1.4. ДЭП определяет размер платы за представление конкурсной документации (документации об аукционе), осуществляет выдачу конкурсной документации (документации об аукционе), прием и регистрацию заявок участников размещения заказа, представление заявок участников размещения заказа на рассмотрение комиссий.

4.1.5. ОСП разъясняет участникам размещения муниципального заказа положения конкурсной документации (документации об аукционе) в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. В случае проведения торгов на осуществление централизованных закупок данные функции осуществляет ДЭП.

4.1.6. После определения победителя конкурса (аукциона, проведения запроса котировок) ДЭП один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок (протокола аукциона) в день подписания направляет ОСП для предоставления победителю конкурса (аукциона, проведения запроса котировок), второй экземпляр остается в департаменте.

4.1.7. Заверенная копия протокола оценки и сопоставления заявок (протокола аукциона) направляется в информационно-аналитическое управление для опубликования в официальном печатном издании Администрации города и размещения на официальном сайте Администрации города.

4.2. Подготовка размещения муниципального заказа путем запроса котировок.

4.2.1. ОСП представляет в ДЭП заявку на проведение запроса котировок по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту (с отметкой
департамента финансов о наличии бюджетных ассигнований) о проведении запроса котировок. Заявка представляется в срок не менее чем за 15 дней до даты рассмотрения котировочных заявок.

4.2.2. ДЭП, при условии соответствия заявки установленным требованиям, осуществляет подготовку извещения о проведении запроса котировок, которое в срок не менее чем за 10 дней до рассмотрения котировочных заявок, направляет в информационно-аналитическое управление для размещения на официальном сайте Администрации города. В случае несоответствия представленной заявки установленным требованиям ДЭП возвращает заявку с мотивированным обоснованием в ОСП в течение трех рабочих дней со дня ее предоставления.

4.2.3. ДЭП осуществляет прием и регистрацию заявок участников размещения заказа, представление заявок участников размещения заказа на рассмотрение комиссий.

4.2.4. После определения победителя процедуры проведения запроса котировок ДЭП один экземпляр протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет ОСП для предоставления победителю процедуры проведения запроса котировок, второй экземпляр остается в департаменте.

Заверенная копия протокола направляется в информационно-аналитическое управление для опубликования в официальном печатном издании Администрации города и размещения на официальном сайте Администрации города.

4.3. Подготовка размещения муниципального заказа у единственного поставщика

4.3.1. ОСП направляет в ДЭП заявку с аргументированным обоснованием размещения муниципального заказа у единственного поставщика с отметкой департамента финансов о наличии бюджетных ассигнований и проект муниципального контракта.

4.3.2. ДЭП в течение 3 дней осуществляет рассмотрение представленных документов на предмет их соответствия требованиям статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, по результатам рассмотрения дает аргументированное заключение. При несоответствии представленных документов установленным требованиям ДЭП в течение двух рабочих дней со дня заключения направляет материалы в ОСП. При соответствии представленных документов установленным требованиям ДЭП готовит проект постановления Администрации города о размещении муниципального
заказа у единственного поставщика.

4.3.3. Постановление Администрации города является основанием для заключения муниципального контракта с единственным поставщиком.

4.3.4. При размещении муниципального заказа согласно пункту 6 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ ОСП в срок не позднее одного рабочего дня со дня заключения контракта обязано уведомить уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления - Контрольно-счетную палату города Сургута.

4.4. Осуществление закупок без процедуры размещения муниципального заказа

4.4.1. Не применяется процедура размещения муниципального заказа в случаях поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.

4.4.2. ОСП ведут реестр закупок, произведенных муниципальными учреждениями, на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, и ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют его в ДЭП по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.

4.4.3. Не допускается деление закупок на части в целях уклонения от процедур открытого конкурса.

Под делением заказа на части понимается размещение в течение одного финансового года двух и более заказов на поставку однородных или идентичных товаров, работ или услуг у одного или нескольких поставщиков на суммы, позволяющие осуществлять закупки без проведения конкурсных процедур или размещать муниципальные контракты с применением способа запроса котировок.

5. Заключение муниципального контракта

5.1. Муниципальный контракт на поставку товаров (оказание услуг) заключается в соответствии с примерной формой муниципального контракта согласно приложениям 2, 3.

5.2. Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ (СМР, капитальный ремонт и т.д.) заключается в соответствии с примерной формой муниципального контракта согласно приложению 4.

5.3. Проект муниципального контракта должен быть подготовлен в соответствии с примерной формой и подлежит согласованию с правовым управлением до начала процедуры размещения муниципального заказа.

5.4. Подготовка проекта муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг осуществляется ОСП.

5.5. После проведения конкурса (аукциона, запроса котировок) ДЭП направляет ОСП проект муниципального контракта, прилагающийся к конкурсной документации (заявке на проведение запроса котировок), и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок) в день подписания указанного протокола.

5.6. В проект муниципального контракта, прилагающийся к конкурсной документации (заявке на проведение запроса котировок), ОСП вносит условия исполнения контракта, указанные в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок).

5.7. Муниципальный контракт с победителем должен быть заключен в срок, указанный в конкурсной документации (документации об аукционе, запросе котировок).

5.8. В целях обеспечения заключения муниципального контракта в срок, указанный в конкурсной документации (документации об аукционе, запросе котировок), ОСП не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (двух рабочих дней - со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) направляет его и проект муниципального контракта победителю конкурса (запроса котировок).

5.9. Победитель конкурса (аукциона, запроса котировок) предоставляет ОСП подписанный проект муниципального контракта в срок, указанный в конкурсной документации (документации об аукционе, извещении о проведении запроса котировок).

В случае несоблюдения победителем срока подписания муниципального контракта ОСП в течение одного рабочего дня направляет информацию в ДЭП и правовое управление.

5.10. ОСП в течение двух рабочих дней после поступления муниципального контракта, подписанного победителем конкурса (документации об аукционе, запроса котировок), направляет его на подписание должностному лицу Администрации города, уполномоченному на подписание муниципального контракта, а также в необходимых случаях службе заказчика-застройщика (дирекции заказчика).

5.11. Уполномоченное должностное лицо подписывает проект муниципального контракта в течение двух рабочих дней после его получения.

5.12. Муниципальный контракт в течение 2 дней после заключения представляется ОСП в ДЭП для внесения в реестр муниципальных контрактов с присвоением регистрационного номера.

5.13. Ведение реестра муниципальных контрактов осуществляется департаментом по экономической политике в порядке, установленном законодательством, по форме согласно приложению 4 к Регламенту. Размещение сведений реестра на официальном сайте Администрации города осуществляется информационно-аналитическим управлением.

5.14. Внесенный в реестр муниципальный контракт представляется ОСП в департамент финансов. Муниципальный контракт подлежит оплате после регистрации бюджетных обязательств в департаменте финансов в установленном порядке.

5.15. В случае расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) его условий ОСП в течение одного рабочего дня направляет в ДЭП сведения согласно п. 3 ст. 19 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ.

ДЭП в течение 2 рабочих дней направляет данные сведения в Департамент по экономической политике ХМАО - Югры для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

5.16. Претензионную работу по вопросам заключения и исполнения муниципальных контрактов осуществляет правовое управление.

6. Контроль

6.1. ДЭП осуществляет контроль за:

- своевременной подачей заявок ОСП в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения закупок;

- соответствием подготавливаемой ОСП конкурсной документации (документации об аукционе) требованиям Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ.

6.2. ДЭП осуществляет анализ реестров закупок продукции, осуществляемых без проведения процедуры муниципального заказа в соответствии с п. 4.4 настоящего Регламента и ежеквартально представляемых ОСП в департамент.

6.3. Текущий контроль за исполнением условий муниципальных контрактов с момента подписания контракта до передачи товара (выполнения работ, оказания услуг) и их оплаты осуществляют ОСП.

6.4. Последующий контроль за исполнением муниципальных контрактов осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации города согласно плану контрольно-ревизионной работы или по поручениям Главы Администрации города, заместителя главы Администрации города.

6.5. По результатам размещения муниципального заказа департамент проводит оценку эффективности системы муниципальных закупок, для чего ОСП ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в департамент отчеты по установленной форме согласно приложению 5 к Регламенту.

6.6. Сводный отчет о размещении муниципального заказа ДЭП готовит ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляет на рассмотрение Главе города.

6.7. На основе проведенных контрольных и оценочных мероприятий ДЭП ежегодно, не позднее 1 марта, представляет Главе города отчет о размещении муниципального заказа в предшествующем финансовом году, а также предложения по оптимизации процесса управления муниципальным заказом и повышения эффективности закупок продукции для муниципальных нужд.

Приложение 1

к Регламенту организации

муниципального заказа

в муниципальном образовании

городской округ город Сургут

Сводный

перечень ведомственных нужд

на ________ год

________________________________________________________

(наименование ответственного структурного подразделения)

------------------------T---------------------T------------------¬

¦ Вид муниципального ¦ Объем закупаемых ¦Планируемый период¦

¦ заказа (наименование ¦ товаров, работ, ¦ поставки товаров ¦

¦ закупаемых товаров, ¦ услуг в стоимостном ¦(выполнения работ,¦

¦ работ, услуг) ¦выражении (тыс. руб.)¦ оказания услуг) ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦Всего по ОСП ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦Товары ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦Работы/услуги ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+---------------------+-------------------

Руководитель __________________ _________ _____________________

(наименование ОСП) (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

“___“ __________________ 200__ г.

(дата составления)

* форма заполняется ОСП

Приложение 2

к Регламенту организации муниципального

заказа в муниципальном образовании

городской округ город Сургут

Заявка на проведение _________________________________

(форма торгов: аукцион, конкурс,

запрос котировок)

----T-----------T-------T--------T-----T----T------T------T------¬

¦ N ¦Наименова- ¦Наиме- ¦Функцио-¦Еди- ¦Ко- ¦ Срок ¦ На- ¦Приме-¦

¦п/п¦ние муници-¦нование¦нальные ¦ница ¦ли- ¦(пери-¦чаль- ¦чание ¦

¦ ¦ пального ¦товара ¦ и ¦изме-¦чес-¦ оды) ¦ ная ¦ ¦

¦ ¦учреждения,¦(работ,¦качест- ¦рения¦тво ¦ пос- ¦ цена ¦ ¦

¦ ¦являющегося¦услуг) ¦ венные ¦ ¦ ¦тавки ¦(руб.)¦ ¦

¦ ¦получателем¦ ¦характе-¦ ¦ ¦товара¦ ¦ ¦

¦ ¦ товара ¦ ¦ристики ¦ ¦ ¦(ока- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (работ, ¦ ¦ товара ¦ ¦ ¦зания ¦ ¦ ¦

¦ ¦ услуг) ¦ ¦(работ, ¦ ¦ ¦услуг,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ услуг) ¦ ¦ ¦выпол-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ)¦ ¦ ¦

+---+-----------+-------+--------+-----+----+------+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------+-------+--------+-----+----+------+------+-------

Необходимый срок предоставления гарантий: ________________________

Объем гарантий: __________________________________________________

Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

(в т.ч. указывается почтовый адрес получателя):

__________________________________________________________________

Порядок формирования цены контракта (в т.ч. с учетом или без“учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,

налогов и других обязательных платежей): _________________________

Срок заключения муниципального контракта: ________________________

Руководитель ____________ ___________ ________ _________

(ОСП) (должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,

ответственное за составление

формы ___________ ________ _________

(должность) (Ф.И.О.) подпись

___________ “___“ _______ 200__ г.

(контакт. (дата составления)

телефон)

* заявка предоставляется с сопроводительным письмом за подписью

руководителя ОСП, при предоставлении заявки на проведение конкурса

в сопроводительном письме указываются предлагаемые критерии оценки

заявок

Приложение 3

к Регламенту организации

муниципального заказа

в муниципальном образовании

городской округ город Сургут

Реестр закупок за _________________ 200__ г.

(отчетный период)

_____________________________

(наименование ОСП)

----T------------T-------T-------T-------T------------T----------¬

¦ N ¦Наименование¦Наиме- ¦ Дата ¦ Цена ¦Наименование¦Реквизиты ¦

¦п/п¦ бюджетного ¦нование¦закупки¦закупки¦ поставщика ¦поставщика¦

¦ ¦ учреждения ¦закупки¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------+-------+-------+------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4* ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7* ¦

+---+------------+-------+-------+-------+------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------+-------+-------+------------+----------+

¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------+-------+-------+-------+------------+-----------

Руководитель ОСП ___________ ________ _________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,

ответственное за составление

формы ___________ ________ _________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

___________ ______________

(контакт. (дата)

телефон)

4* датой закупки считается дата заключения договора, счета и иных документов, подтверждающих закупку

7* место нахождения, ИНН (для юридических лиц), Ф.И.О., место жительства, ИНН (для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика)

Примечания:

1. Данная форма заполняется при закупке без процедуры размещения муниципального заказа (на сумму, не превышающую установленного Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке, в пределах утвержденного годового лимита)

2. Данная форма предоставляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Приложение 4

к Регламенту организации муниципального

заказа в муниципальном образовании

городской округ город Сургут

Реестр муниципальных контрактов

----T------T-------T------T------T------T-----T-----T-------T------T------T-------¬

¦ N ¦Рекви-¦Наиме- ¦Способ¦Осно- ¦ Срок ¦Пред-¦Цена ¦Наиме- ¦Рекви-¦Сведе-¦Сведе- ¦

¦п/п¦ зиты ¦нование¦разме-¦вание ¦дейст-¦ мет ¦конт-¦нование¦ зиты ¦ния об¦ ния о ¦

¦ ¦конт- ¦заказ- ¦щения ¦заклю-¦ вия ¦конт-¦ракта¦постав-¦поста-¦испол-¦наличии¦

¦ ¦ракта ¦ чика ¦заказа¦чения ¦конт- ¦ракта¦ ¦ щика ¦вщика ¦нении ¦претен-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦конт- ¦ракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конт- ¦ зий к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ракта ¦поста- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вщику ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (под- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ряд- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чику, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испол- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нителю)¦

+---+------+-------+------+------+------+-----+-----+-------+------+------+-------+

¦1 ¦2* ¦3 ¦4* ¦5* ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11* ¦12* ¦

+---+------+-------+------+------+------+-----+-----+-------+------+------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------+-------+------+------+------+-----+-----+-------+------+------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------+-------+------+------+------+-----+-----+-------+------+------+--------

11* - Исполнен должным образом

- Односторонний отказ от выполнения контракта по причине нарушения сроков поставки товаров (работ, услуг); изменения цены (стоимости); поставки товаров ненадлежащего качества

- Исполнен с изменениями первоначальных условий контракта по согласованию сторон

12* Решение суда о расторжении контракта; решение суда о принуждении поставщика к выполнению условий контракта; решение сторон о расторжении контракта; исковое требование, находящееся в судебном порядке.

Приложение 5

к Регламенту организации

муниципального заказа

в муниципальном образовании

городской округ город Сургут

Сведения

о фактическом исполнении муниципальных контрактов

за ____________ 200 года

----T------T--------T------T------T------T-------T-----T-------T------T--------------T-------¬

¦ N ¦Рекви-¦Ответст-¦Способ¦Осно- ¦ Срок ¦Предмет¦Цена ¦Наиме- ¦Рекви-¦ Сведения об ¦Сведе- ¦

¦п/п¦ зиты ¦ венное ¦разме-¦вание ¦дейст-¦ конт- ¦конт-¦нование¦ зиты ¦ исполнении ¦ ния о ¦

¦ ¦конт- ¦ струк- ¦щения ¦заклю-¦ вия ¦ ракта ¦ракта¦постав-¦поста-¦ контракта ¦наличии¦

¦ ¦ракта ¦ турное ¦заказа¦чения ¦конт- ¦ ¦ ¦ щика ¦вщика +------T-------+ пре- ¦

¦ ¦ ¦подраз- ¦ ¦конт- ¦ракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факти-¦испол- ¦тензий ¦

¦ ¦ ¦деление ¦ ¦ракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческое¦ нение ¦к пос- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испол-¦обяза- ¦тавщику¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение ¦тельств¦ (под- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ по ¦ ряд- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ конт- ¦ чику, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ракту ¦испол- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нителю)¦

+---+------+--------+------+------+------+-------+-----+-------+------+------+-------+-------+

¦1 ¦2* ¦3 ¦4* ¦5* ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12* ¦13* ¦

+---+------+--------+------+------+------+-------+-----+-------+------+------+-------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------+--------+------+------+------+-------+-----+-------+------+------+-------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------+--------+------+------+------+-------+-----+-------+------+------+-------+--------

Руководитель ответственного

структурного подразделения ___________ ________ _________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,

ответственное за составление

формы ___________ ________ _________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

___________ ____________________

(контакт. (дата составления)

телефон)

--------------------------------

2* Номер и дата регистрации уполномоченным органом

4* Конкурс, вне конкурса

5* Распоряжение, иные основания (с указанием даты и N регистрации)

12* - Исполнен должным образом

- Односторонний отказ от выполнения контракта по причине нарушения сроков поставки товаров (работ, услуг); изменения цены (стоимости); поставки товаров ненадлежащего качества

- Исполнен с изменениями первоначальных условий контракта по согласованию сторон

13* Решение суда о расторжении контракта; решение суда о принуждении поставщика к выполнению условий контракта; решение сторон о расторжении контракта; исковое требование, находящееся в судебном порядке. * Форма заполняется с нарастающим итогом

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от 16.03.2006 N 616

Муниципальный контракт N __________

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Сургут “___“ ___________ 2006 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени

муниципального образования городской округ город Сургут, именуем__

в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________,

(Ф.И.О. Главы города, либо Ф.И.О. лица,

действующего по доверенности, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________,

(Устава, либо доверенности от

“___“ ___________ 200__ г. N ___)

с одной стороны, и ______________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации и т.д.)

именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________,

(Устава, положения, доверенности,

свид. о регистрации)

другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с

________________________________________, заключили настоящий

(основание для заключения контракта) (*1)

Контракт о нижеследующем.

--------------------------------

* Основанием для заключения муниципального контракта является

протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок или

постановление Администрации города о размещении МЗ у единственного

исполнителя

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется по заданию Заказчика передать товар лицу (далее Получатель) (*2), указанному в спецификации на поставку товара (приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

(*2) Примечание: Если Получателей два и более, то по тексту контракта необходимо применить термин во множественном числе.

1.2. Ассортимент поставляемого товара, количество, цена за единицу товара и общая стоимость по отношению к Получателю (каждому Получателю), выбрать нужное, определяются в спецификации на поставку товара (приложение N 1), подписанной сторонами.

1.3. Поставка осуществляется исключительно в соответствии со спецификацией на поставку товара (приложение N 1) по отгрузочной разнарядке.

2. Сумма Контракта и порядок расчетов

2.1. Товар оплачивается в строгом соответствии с условиями, указанными в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок или постановлении Администрации города о размещении МЗ у единственного исполнителя - выбрать нужное).

2.2. Общая сумма Контракта составляет (указать сумму цифрами и

прописью) в том числе НДС ____% __________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления Получателем товара денежных средств на расчетный счет Поставщика (в зависимости от условий, указанных в протоколе, распоряжении) в следующем порядке: (*3)

Вариант N 1 по факту в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи товара Получателем товара.

Вариант N 2 в порядке предоплаты в размере ____% от общей суммы, что составляет ___________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ____% ___________________________ (сумма цифрами и прописью), в течение ____ дней с момента регистрации бюджетных обязательств в департаменте финансов, оставшиеся части платежа в течение _______ дней с момента подписания акта приема-передачи товара Получателем товара.

В случае поэтапной предоплаты первый платеж осуществляется с момента регистрации Контракта в реестре муниципальных контрактов, второй и последующие с момента (установленного по согласованию сторон) далее в соответствии с вариантом N 1 и N 2. Все платежи осуществляются на основании надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры) и подписанного акта приема-передачи товара Заказчиком или его уполномоченным представителем.

(*3) Примечание: В случае если Получателей два и более, при этом порядок оплаты по отношению к каждому Получателю не одинаковый, то порядок оплаты прописывается непосредственно в спецификации (см. спецификацию на поставку товара (приложение N 1)), при этом в пункте 2.3 настоящего Контракта делается на это ссылка.

Пример: (2.3. Оплата по настоящему Контракту по отношению к каждому Получателю производится в порядке, предусмотренном спецификациями на поставку товара (Приложение N 1)).

2.4. Цена товара на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

2.5. Стоимость доставки товара, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товара по настоящему Контракту.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Передать Получателю, указанному в отгрузочной разнарядке, товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Контрактом ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (приложение N 1).

3.1.2. Передать товар по месту нахождения Получателя, согласно фактическому адресу, указанному в спецификации на поставку товара (приложение N 1) в течение ______ дней (месяцев и т.д.) с ______________________ (с момента регистрации Контракта в реестре муниципальных Контрактов, с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика и т.д.) (*4)

(*4) Примечание: В случае, если Получателей два и более, при этом сроки поставок по отношению к каждому получателю не одинаковы, то в этом случае сроки поставок указываются непосредственно в спецификациях на поставку товара (приложение N 1), при этом в пункте 3.1.2 делается на это ссылка.

Пример: (3.1.2. Передать товар по месту нахождения Получателей, указанных в отгрузочной разнарядке, согласно фактическим адресам и в сроки, указанные в спецификациях на поставку товара (приложение N 1).

3.1.3. В день отгрузки по телефону, указанному в спецификациях на поставку товара (приложение N 1), сообщить непосредственно Получателю, а также ответственному, указанному в п. 3.2 настоящего Контракта, о готовности к отгрузке товара.

3.1.4. Одновременно с передачей товара передать всю необходимую документацию на товар.

3.1.5. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемых товаров в соответствии с гарантийными обязательствами, взятыми по настоящему Контракту.

3.1.6. При недопоставке товара передать недостающие товары в течение ____ дней с момента получения требования от Заказчика о доукомплектовании товара.

3.1.7. Заменить товар ненадлежащего качества в течение _____ дней с момента получения требования Заказчика о замене товара.

3.1.8. Принять товар в случае его возврата Заказчиком или его уполномоченным представителем.

3.2. Ответственным за исполнение настоящего Контракта

является _________________________________________________________

(Указать структурное подразделение Администрации города)

контактный телефон _______________________________________________

(указать номер телефона)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить оплату товара Получателем, указанным в отгрузочной разнарядке, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.2. Обеспечить приемку товара Получателем в течение ____ дней с момента его доставки в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества или отказаться от исполнения данного Контракта и возвратить товар.

3.4. Заказчик вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Контракта и возвратить товар в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, действующим законодательством.

3.5. Поставщик имеет право на досрочную поставку продукции только с письменного согласия Заказчика.

4. Качество товара и гарантийный срок

4.1. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.2. С каждым комплектом товара (при необходимости)

поставляется:

__________________________________________________________________

(паспорт, гарантийный талон, техническая и эксплуатационная

документация на русском языке, копии соответствующих сертификатов

на поставляемый товар и т.д.)

4.3. Качество товара должно соответствовать __________________

(сертификату качества,

паспорту качества, ТУ и т.д.)

4.4. Гарантийный срок товара _________________________________

(указывается в годах или в месяцах)

с момента передачи товара.

4.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Заказчиком или его уполномоченным представителем в письменном виде Поставщика о недостатках товара в срок ____ дней с момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан в течение ____ дней направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.

4.6. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара (техническим условиям, сертификату качества и т.д.), выбрать нужное, при его использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком или его уполномоченным представителем в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

5. Приемка товара

5.1. Датой приемки товара и документации на него считается дата подписания Получателем товара акта приема-передачи товара (Приложение N 2) или акта устранения недостатков (Приложение N 3) (*5), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

(*5) Примечание: Акт устранения недостатков составляется в случае несоответствия поставляемой продукции условиям Контракта.

5.2. Приемка товара осуществляется в сроки, предусмотренные п. 3.3.2 настоящего Контракта. При приемке товара Получатель товара проверяет его соответствие требованиям к количеству, качеству и ассортименту, установленных в настоящем Контракте и в спецификациях на поставку товара (приложение N 1).

5.3. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении срока поставки товара, указанного в п. 3.1.2 настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Контракта за каждый день просрочки.

6.2. При нарушении срока оплаты, указанного в п. 2.3 настоящего Контракта, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки.

6.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении (шести) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту будут разрешаться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с действующим законодательством.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с п. 7.4 настоящего Контракта, либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой стороне не позднее чем за ______ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до “___“ ___________ 200___ г. (до полного исполнения взятых сторонами на себя обязательств), выбрать нужное.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

10.5. Другие условия по усмотрению Сторон _____________________________ .

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон (*7)

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________________________ _______________________________________

(юридический и фактический адрес, (юридический и фактический адрес,

_______________________________________ _______________________________________

банковские реквизиты, банковские реквизиты,

_______________________________________ _______________________________________

ИНН) ИНН)

_______________________________________ _______________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия) (должность, подпись, инициалы, фамилия)

М.П. М.П.

--------------------------------

(*7) Примечание: данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

Приложение 1

к контракту N ____ от “___“ ________ 2006 г.

Получатель (наименование учреждения, Спецификация N __

организации, предприятия и т.д.)

Адрес: Телефон:

1.

------------T--------T----------T---------T-----------T----------¬

¦Ассортимент¦Цена за ¦Количество¦Стоимость¦ Срок ¦Примечание¦

¦и комплект-¦единицу ¦ (шт. или ¦ (в т.ч. ¦ поставки ¦ (данный ¦

¦ ность ¦(в т.ч. ¦к-т партия¦ НДС %) ¦ отдельных ¦ раздел ¦

¦ товара ¦НДС __%)¦ и т.д.) ¦ (руб.) ¦ партий, ¦указывает-¦

¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦к-т и т.д. ¦ ся в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (данный ¦ случае ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раздел ¦необходи- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается¦ мости) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в случае ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ необходи- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мости см. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п. 3.1.2 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Контракта) ¦ ¦

+-----------+--------+----------+---------+-----------+----------+

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+--------+----------+---------+-----------+----------+

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+--------+----------+---------+-----------+----------+

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+--------+----------+---------+-----------+----------+

¦ИТОГО: ¦ ----- ¦ ------ ¦ ¦ ------- ¦ ¦

L-----------+--------+----------+---------+-----------+-----------

Указанный ниже порядок оплаты необходимо указывать в случае, если порядок оплаты по отношению к каждому получателю не одинаковый (см. примечание в п. 2.3 Контракта).

2. Оплата по отношению к Получателю, указанному в спецификации N ____, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (в зависимости от условий, указанных в протоколе, распоряжении) в следующем порядке:

Вариант N 1 по факту в течение ____ дней с момента подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем акта приема-передачи товара;

Вариант N 2 в порядке предоплаты в размере ____% от общей суммы, что составляет __________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___% ___________________ (сумма цифрами и прописью), в течение ____ дней с момента регистрации Контракта в реестре муниципальных контрактов, оставшиеся части платежа в течение _____ дней с момента подписания акта приема-передачи товара Заказчиком или его уполномоченным представителем.

В случае поэтапной предоплаты первый платеж осуществляется с момента регистрации Контракта в реестре муниципальных контрактов, второй и последующие с момента (установленного по согласованию сторон) далее в соответствии с вариантом N 1 и N 2.

Все платежи осуществляются на основании надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры) и акта приема-передачи, подписанного Заказчиком или его уполномоченным представителем и Поставщиком.

Заказчик Поставщик

___________ М.П. _____________ М.П.

Примечание: подписи необходимо располагать без разрыва с текстом спецификации.

Приложение 2

к контракту N ____ от “___“ ________ 2006 г.

Акт

приема-передачи товара

г. _____________ “___“ _____________ 200__ г.

Мы, нижеподписавшиеся _______________________________________,

(Указывается наименование Получателя)

с одной стороны, _______________________________________, с другой

(Указывается наименование Поставщика)

стороны, составили настоящий Акт в том, что согласно

муниципальному контракту от “___“ _____________ 200__ г. N ______

товар поставлен в соответствии со спецификацией N ____ в полном

объеме на сумму __________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

Настоящий акт является основанием для расчета сторон на общую

сумму _______________________________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

в порядке п. 2.3 Контракта от “___“ ____________ 200__ г. N ____.

Получатель Исполнитель

________________ ________________

М.П. М.П.

Приложение 3

к контракту N ____ от “___“ ________ 2006 г.

Акт

устранения недостатков товара

-----------------------T-----------------------------------------¬

¦Перечень недостатков, ¦ Подтверждение устранения недостатков (в ¦

¦выявленных при приемке¦этом разделе делается отметка “устранен

¦ товара согласно ¦ и подписывается Заказчиком или его ¦

¦ спецификации N ¦ уполномоченным представителем) ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦1. ¦ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦2. ¦ ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦3. ¦ ¦

L----------------------+------------------------------------------

Мы, нижеподписавшиеся _______________________________, с одной

(Указывается наименование Получателя)

стороны, ______________________________________, с другой стороны,

(Указывается наименование Поставщика)

составили настоящий Акт в том, что согласно муниципальному

контракту от “___“ _____________ 200__ г. N ____ все недостатки,

выявленные при передаче товара в соответствии со спецификацией

N ___________, устранены в полном объеме. Товар поставлен на сумму

__________________________ руб. согласно спецификации N _________.

(сумма цифрами и прописью)

Настоящий акт является основанием для расчета сторон на общую

сумму _________________________ руб. в порядке п. 2.3 Контракта от

(сумма цифрами и прописью)

“___“ ____________ 200__ г. N ____.

Получатель Исполнитель

____________ ______________

М.П. М.П.

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от 16.03.2006 N 616

Муниципальный контракт N

на возмездное оказание услуг

г. Сургут “___“ _______________ 2006 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального

образования городской округ город Сургут, именуем“я в дальнейшем

Заказчик, в лице ________________________________________________,

(Ф.И.О. Главы города, либо Ф.И.О. лица, действующего

по доверенности)

__________________________________________________________________

действующего на основании _______________________________________,

(Устава, либо доверенности от “ “ _____ 200_ г. N __)

с одной стороны, и

_________________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации и т.д.)

именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующий на основании ________________________________________,

(Устава, положения, доверенности, свид. о регистрации)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, в соответствии с

__________________________________ *, заключили настоящий контракт

(основание для заключения контракта)

о нижеследующем.

* Основанием для заключения муниципального контракта является

протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок или

постановление Администрации города о размещении МЗ у единственного

исполнителя

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги _______________________ (далее - Получатель услуг)*, указанному в ведомости на оказание услуг (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг.

*Если Получателей услуг два и более, то по тексту контракта необходимо прописывать во множественном числе.

1.2. Перечень услуг (этапов), оказываемых Исполнителем Получателю услуг, указаны в ведомости на оказание услуг.

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Получателем услуг Акта оказания услуг (приложение N 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Услуги оплачиваются Получателем услуг в строгом соответствии с условиями, указанными в __________________________________ *

*Указывается основание для заключения муниципального контракта: протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок или постановление Администрации города о размещении МЗ у единственного исполнителя

2.2. Общая сумма Контракта составляет ________________________

(указать сумму цифрами и прописью)

в том числе НДС ____% ___________________________________________.

(указать сумму цифрами и прописью)

2.3. Общая сумма оказания услуг по отношению к каждому Получателю Услуг указана в ведомости на оказание услуг (приложение 1).*

* Данный пункт необходим в случае, если Получателей услуг два и более.

2.4. Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления Получателями услуг денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

Вариант N 1: По факту оказания услуг в течение _________ дней с момента подписания Получателем услуг Акта оказания услуг;

Вариант N 2: Предоплата в размере _____% от общей суммы контракта, что составляет _________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___% ______________________ (сумма цифрами и прописью), в течение _______ дней с момента регистрации бюджетных обязательств в департаменте финансов, оставшаяся часть платежа в течение _______ дней с момента подписания Акта оказания услуг Получателем услуг.

В случае поэтапной предоплаты первый платеж осуществляется после регистрации контракта в реестре муниципальных контрактов, второй и последующие - в сроки, установленные по согласованию сторон. Все платежи осуществляются на основании надлежащим образом оформленного счета-фактуры.

Примечание: в случае, если Получателей услуг два и более, при этом порядок оплаты по отношению к каждому Получателю услуг неодинаковый, то порядок оплаты прописывается непосредственно в ведомости на оказание услуг, при этом в пункте 2.4 настоящего контракта делается на это ссылка.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в объеме и в сроки __________________.*

*Варианты:

- ____________ (дней, месяцев) с момента подписания договора (или с момента предоплаты, с момента поступления денежных средств - выбрать нужное),

- в срок до “___“ _________ 200__ года,

- в объеме и в сроки, указанные в ведомости на оказание услуг (указывается в случае, если Получателей услуг два и более, и при этом сроки оказания услуг (этапов) по отношению к каждому Получателю неодинаковы)

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Получателя услуг все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество услуг, в течение 10 дней с момента вручения в письменном виде Получателем услуг соответствующего требования Исполнителю.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. По требованию Получателя услуг, Заказчика представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств в течение 10 дней с момента вручения соответствующего требования.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить оплату оказанных услуг Исполнителю Получателем услуг, указанным в ведомости на оказание услуг, по цене и в порядке, указанном в п. 2.4 настоящего контракта.

3.2.2. Зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Отказаться от исполнения контракта в любое время до подписания Акта оказания услуг Получателем услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части услуг, оказанных до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения контракта.

3.3.2. В одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом услуг не более чем на пять процентов такого объема, в случаях и в порядке, установленном ч. 6 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ.

3.4. Заказчик или его уполномоченный представитель имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.2 настоящего контракта (ведомости на оказание услуг - выбрать нужное), Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от суммы контракта за каждый день просрочки.

4.2. При нарушении срока оплаты, указанного в п. 2.2 настоящего контракта, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки.

4.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Форс-мажор (действия непреодолимой силы)

5.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту будут разрешаться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с действующим законодательством.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта при условии полного возмещения Заказчику убытков в установленном законодательством порядке.

7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление другой стороне не позднее чем за 20 дней до предполагаемого дня расторжения контракта.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

7.4. Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении либо со дня, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения, с учетом требований п.п. 7.2, 7.3.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до “___“ _________ 200_ г. (до полного исполнения взятых сторонами на себя обязательств - выбрать нужное).

8.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

8.5. Другие условия по усмотрению сторон:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон*

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________________ __________________________

(должность, подпись, (должность, подпись,

инициалы, фамилия) инициалы, фамилия)

М.П. М.П.

--------------------------------

* Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

Приложение 1

к контракту N __________

от “___“ __________ 2006 г.

Получатель услуг (наименование учреждения, Ведомость N __

организации, предприятия и т.д.) на оказание услуг

Адрес: к контракту N __ от “ “ _____ 2006 г.

Телефон:

1.

------------------------T-----------T-------------T--------------¬

¦ Перечень услуг* ¦ Стоимость ¦ Сроки ¦ Примечание ¦

¦*В данном разделе ¦ услуг ¦ оказания ¦ (раздел ¦

¦указываются перечни ¦(этапов) (в¦ услуг (эта- ¦указывается в ¦

¦услуг, оказываемые ¦ т.ч. НДС ¦ пов) раздел ¦ случае ¦

¦Исполнителем, а также ¦ _%) руб. ¦указывается в¦необходимости)¦

¦основные этапы оказания¦ (цифрами ¦ случае ¦ ¦

¦услуг по отношению к ¦и прописью)¦необходимости¦ ¦

¦каждой услуге (при ¦ ¦см. п. 3.1.2)¦ ¦

¦наличии этапов) ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+-------------+--------------+

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+-------------+--------------+

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+-------------+--------------+

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+-------------+--------------+

¦ИТОГО: ¦ ¦ --------- ¦ ¦

L-----------------------+-----------+-------------+---------------

*Порядок оплаты прописывается непосредственно в ведомости на оказание услуг в случае, если порядок оплаты по отношению к каждому Получателю услуг неодинаковый (см. пункт 2.4 контракта).

2. Оплата по настоящему контракту производится (в зависимости от условий, указанных в протоколе, постановлении) в следующем порядке:

Вариант N 1: По факту оказания услуг в течение _______ дней с момента подписания акта (этапов) оказания услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем;

Вариант N 2: Предоплата в размере ______% от общей суммы оказания услуг (этапа), что составляет ______________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___% ____________________ (сумма цифрами и прописью), в течение _________ дней с момента регистрации Контракта в реестре муниципальных контрактов, оставшиеся части платежа в течение ________ дней с момента подписания акта (этапов) о выполнении услуг Получателем Услуг или его уполномоченным представителем.

Примечание: В случае поэтапной предоплаты первый платеж осуществляется после регистрации контракта в реестре муниципальных контрактов, второй и последующие платежи в сроки, установленные по согласованию сторон. Все платежи осуществляются на основании надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры).

Заказчик Исполнитель ___________

____________

М.П. М.П.

Приложение 2

к контракту N ______________

от “___“ __________ 2006 г.

Акт

оказания услуг (этапов)

г. ___________ “___“ ______________ 200_ г.

Мы, нижеподписавшиеся ___________________________________, с одной

(Указывается наименование Заказчика или его

уполномоченного представителя)

стороны, ______________________________________, с другой стороны,

(Указывается наименование Исполнителя)

составили настоящий Акт о том, что согласно Контракту от “___“

____________ 200_ г. N ________ предоставлены следующие услуги, а

именно:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

на сумму ____________________ руб. (сумма цифрами и прописью).

Настоящий акт является основанием для расчета сторон на общую

сумму ____________________________ руб. (сумма цифрами и прописью)

в порядке, установленном п. 2.4 контракта.

Получатель услуг Исполнитель

______________ _______________

М.П. М.П.

Приложение 4

к распоряжению

Администрации города

от 16.03.2006 N 616

Муниципальный контракт N

на выполнение работ

г. Сургут “___“ ____________ 2006 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени

муниципального образования городской округ город Сургут, именуем__

в дальнейшем муниципальный Заказчик (Заказчик) в лице

_______________________________________, действующего на основании

(Ф.И.О. лица, действующего по доверенности)

______________________________________________, с одной стороны, и

(Устава, доверенности от “ “ _____ 200_ г. N __)

_________________________________________________________________,

(наименование муниципального учреждения)

именуемое в дальнейшем Заказчик-застройщик, в лице ______________,

(Ф.И.О., должность руководителя, либо Ф.И.О. лица, действующего по

доверенности)

действующего на основании _______________________________________,

(Устава, доверенности от “ “ ____ 200_ г. N __)

с другой стороны, именуемые вместе Заказчики и __________________,

(наименование предприятия,

учреждения, организации и т.д.)

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя,

либо Ф.И.О. лица, действующего по доверенности)

действующего на основании _______________________________________,

(Устава, положения, доверенности, свид-о регистрации)

с третьей стороны, в соответствии с _____________________________,

(основание для заключения контракта)*

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

* Основанием для заключения муниципального контракта является

протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок или

постановление Администрации города о размещении МЗ у единственного

исполнителя

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчики сдают, а Подрядчик принимает на себя

генеральный подряд на строительство ______________________________

__________________________________________________________________

наименование объекта строительства

__________________________________________________________________

местонахождение объекта строительства

по проекту, утвержденному ________________________________________

__________________________________________________________________

кем утвержден проект, дата утверждения

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.

1.1 настоящего Контракта (далее Работа), собственными силами и

силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с

утвержденной проектно-сметной документацией ______________________

__________________________________________________________________

(кем утверждено, дата утверждения)

с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

1.4. Срок выполнения работ с “ “ ______________ ____ г. по “ “ ____________ ___ г. Подрядчик по согласованию с Заказчиком-застройщиком имеет право выполнить Работы досрочно. В случае разделения Работ на этапы выполнение этапов работ производится в соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.5. Работа считается выполненной после подписания актов КС-2, КС-3 Заказчиками и Подрядчиком.

1.6. Выполнение Работ осуществляется в строгом соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок или постановлением Администрации города о размещении МЗ у единственного исполнителя - выбрать нужное).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчикам в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности.

2.1.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, все временные сооружения.

2.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

2.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

2.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

2.1.8. При готовности объекта известить об этом Заказчиков в ______-дневный срок.

2.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчиков.

2.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.11. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

2.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

2.1.13. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

2.1.14. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до сдачи Работ Заказчикам.

2.1.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки Заказчиками.

2.1.16. По требованию Заказчика представить отчет о выполнении Работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчиков.

2.2.2. Требовать оплаты Работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Передать Подрядчику в _____-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку (технические помещения под монтаж оборудования), пригодную для производства работ.

2.3.2. Передать Подрядчику в ______-дневный срок с даты подписания настоящего Контракта проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ, в объеме, в сроки и в составе, указанном в Приложении N ___. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти необходимую экспертизу и утверждена в установленном порядке.

2.3.3. Передать Подрядчику через _____ месяцев со дня подписания настоящего Контракта перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта, в ____ экземплярах.

2.3.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2.3.5. Привлечь для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

2.3.6. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

2.3.7. Заключить договоры:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, установленными в Приложении N ____ к настоящему Контракту;

- на энерго- и водообеспечение законченного строительством объекта;

- на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

- ____________________________________________________________

(иные договоры)

* Пункт 2.3.7 включается в контракт при необходимости заключения таких договоров.

2.3.8. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать исполнение настоящего Контракта.

2.4.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения Контракта.

2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.

2.4.4. Требовать от Подрядчика отчет об исполнении настоящего Контракта и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.4.5. Решать спорные вопросы по исполнению настоящего Контракта, как со своей стороны, так и со стороны Подрядчика и Заказчика-застройщика в претензионном и судебном порядке, выступая от имени Заказчика без доверенности.

2.5. Заказчик-застройщик обязан:

2.5.1. Осуществлять технический надзор за строительством, а также иные функции в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.6. Заказчик-застройщик имеет право:

2.6.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.6.2. По письменному согласованию с Заказчиком отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта.

2.7. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту кому-либо без письменного согласия всех Сторон настоящего контракта.

3. Сумма Контракта и порядок расчетов

3.1. Общая сумма Контракта _________________ в том числе НДС ____% ______________ (сумма цифрами и прописью).

3.2. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком (в зависимости от условий, указанных в протоколе, распоряжении) в следующем порядке:

Вариант N 1 - в течение ____ календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки Работ Заказчиком-застройщиком и Подрядчиком;

Вариант N 2 - в порядке предоплаты в размере ____% от суммы оказания услуг, что составляет _________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС _____% _________________, в течение десяти календарных дней с момента регистрации бюджетных обязательств в департаменте финансов, оставшиеся части платежа в течение _______ календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком-застройщиком и Подрядчиком (нужное выбрать)*.

*Примечание: В случае поэтапной предоплаты первый платеж осуществляется с момента подписания контракта, далее в соответствии с вариантом N 1 и N 2.

Вариант N 3 - в соответствии с графиком финансирования.

3.3. Все платежи осуществляются на основании надлежащим образом оформленной счет-фактуры и актов сдачи-приемки Работ по формам КС-2, КС-3 перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Стоимость работ подлежит изменению только по решению комиссии по размещению муниципального заказа либо в соответствии с постановлением Администрации города.

4. Сдача-приемка Работы

4.1. Заказчики назначают своего представителя на строительстве, который от их имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

4.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

4.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя (он же представитель Заказчика-застройщика), представителя проектной организации, Подрядчика, органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

4.4. Подрядчик передает Заказчику за ____ дней до начала приемки законченного строительством объекта _____ экземпляров исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.7. Заказчик, принявший Работу без проверки, вправе требовать устранения недостатков Работы, обнаруженных в течение шести месяцев после подписания актов сдачи-приемки работ.

4.8. При возникновении между Заказчиком-застройщиком или Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - все стороны поровну.

5. Гарантии качества по сданным работам

5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ____ месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее _____ дней со дня получения письменного извещения Зака“чика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком-застройщиком или третьими лицами.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанных в Приложении N ____ к настоящему Контракту.

6.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в согласованные с Подрядчиком сроки, в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанных в Приложении N ___ к настоящему Контракту.

6.3. До передачи Подрядчику по акту Заказчик за свой счет осуществляет приемку адресованных ему материалов и оборудования, их выгрузку, складирование и охрану. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на объект материалов и оборудования.

6.4. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за ______ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

6.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

6.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

6.7. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

7. Строительная площадка

7.1. Заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

7.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью Заказчика, который не менее чем за _____ календарных дней до начала выполнения строительных работ передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

7.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

7.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя заказчика. Представитель Заказчика после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определит размер возникших вследствие этого дополнительных расходов. Заказчик обязуется оплатить эти расходы помимо Контрактной цены.

7.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

7.6. Подрядчик обязуется вывезти в _____-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком за свой счет.

8. Журнал производства работ

8.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласована Заказчиком, Подрядчиком, соответствует типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а, и составляет Приложение N ____ к настоящему Контракту. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчиков.

8.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

9. Охранные мероприятия

9.1. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик за свой счет. Охрану построенного объекта, принятого по акту рабочей комиссией и подготовленного к сдаче госкомиссии, осуществляет Заказчик.

9.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж, осуществляет Подрядчик за свой счет.

9.3. Затраты по усиленной охране объектов строительства охранными организациями МВД включаются в перечень прочих работ и затрат и оплачиваются Заказчиком.

10. Контроль и надзор заказчика за исполнением Контракта

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

10.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать Контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в _______-дневный срок после заключения такого Контракта. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если Контракт заключен с инженерной организацией.

10.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

10.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с установленными требованиями, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик регулярно, раз в ____ дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

10.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

10.6. При предоставлении авансов Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств.

11. Скрытые строительные работы

11.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за ____ календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

11.2. В случае, если представителем заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

12. Страхование объекта строительства*

12.1. Подрядчик обязуется за свой счет заключить Контракт комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте.

12.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им Контракта комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту (затраты по главам 1 - 8 сводного сметного расчета от стоимости строительства), в текущем уровне цен на момент страхования и затратах на страхование, которые не должны превышать 1% страховой суммы.

12.3. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

* Данный раздел включается в Контракт только при необходимости страхования объекта.

13. Ответственность сторон

13.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.4 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы контракта и пеню из расчета 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки.

13.2. За нарушение сроков оплаты Работ по настоящему Контракту Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий последнего обусловлено действиями обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, блокада, эпидемии, наводнения и другие стихийные действия. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую сторону и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту будут разрешаться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с действующим законодательством.

16. Порядок изменения и расторжения контракта

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

16.2. Заказчик-застройщик (только по письменному согласованию с Заказчиком) или Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

16.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта лишь при условии полного возмещения Заказчику и Заказчику-застройщику убытков и упущенной выгоды.

16.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другим сторонам не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

17. Заключительные положения

17.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до __________.

17.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другие Стороны, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, отношения сторон регламентируются гражданским законодательством, Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

17.4. Контракт составлен в трех экземплярах для каждой из сторон Контракта.

17.5. Настоящий Контракт, дополнительные соглашения, иные сопутствующие документы, переданные посредством факсимильной связи, являются действительными для обеих сторон.

18. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице.

----T--------------------------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование документа ¦ Кто ¦

¦ ¦ ¦оформляет¦

+---+--------------------------------------------------+---------+

¦1 ¦Акт о передаче площадки под строительство - ¦Заказчик ¦

¦ ¦Приложение N ¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+

¦2 ¦График передачи Заказчиком Подрядчику проектной и ¦Заказчик ¦

¦ ¦разрешительной документации Приложение N ¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+

¦3 ¦График производства подрядных работ Приложение N ¦Подрядчик¦

+---+--------------------------------------------------+---------+

¦4 ¦График финансирования строительства ¦Заказчик ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+

¦5 ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+

¦6 ¦ ¦ ¦

L---+--------------------------------------------------+----------

*Необходимые к Контракту документы указываются в данной таблице.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: Заказчик-застройщик: Подрядчик:

Подписи:

От Заказчика: От Заказчика-застройщика От Подрядчика

___________ _________ __________

“___“ ________ 2006 г. “___“ ________ 2006 г. “__“ _____ 2006 г.

Приложение 1

к Контракту N ____________

от _______________ 2006 г.

График производства подрядных работ

----T------------------------------------T-----------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование работ ¦Срок начала¦ Стоимость ¦

¦п/п¦ ¦и окончания¦этапа работ¦

¦ ¦ ¦ этапа ¦ (руб.) ¦

+---+------------------------------------+-----------+-----------+

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+-----------+-----------+

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+-----------+-----------+

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------------------+-----------+------------

Подписи:

От Заказчика: От Заказчика-застройщика От Подрядчика

___________ _________ __________

“___“ ________ 2006 г. “___“ ________ 2006 г. “__“ _____ 2006 г.