Законы и бизнес в России

Постановление Главы Администрации Амурской области от 31.10.2001 N 683 (ред. от 28.12.2001) “О мерах по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети городов и поселков за счет средств территориального дорожного фонда Амурской области в 2001 году“

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2001 г. N 683

О МЕРАХ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2001 ГОДУ

(в ред. Постановления Главы Администрации Амурской области

от 28.12.2001 N 800)

Во исполнение статьи 4, статьи 5 (абзац 4) Закона Амурской области от 24 января 2001 г. N 286-ОЗ “О бюджете территориального дорожного фонда Амурской области на 2001 год“ (в редакции Закона Амурской области от 10 сентября 2001 г. N 26-ОЗ), в целях приведения в нормативное состояние связывающих населенные пункты автомобильных дорог, проезжей части улично-дорожной сети городов и поселков для проезда транзитного транспорта, а также в целях уменьшения задолженности предприятий по налогу на пользователей автодорог постановляю:

1. Утвердить:

Порядок оплаты выполненных дорожных работ по приведению в нормативное состояние связывающих населенные пункты автомобильных дорог, которые по своему назначению относятся к автомобильным дорогам общего пользования, проезжей части улично-дорожной сети городов и поселков для проезда транзитного транспорта (приложение N 1);

Перечень автомобильных дорог, связывающих населенные пункты, улично-дорожной сети городов и поселков для проезда транзитного транспорта, на которых в 2001 году выполняются работы за счет средств территориального дорожного фонда Амурской области (приложение N 2);

Перечень предприятий и организаций, задолженность которых по налогу на пользователей автомобильных дорог, имеющаяся по состоянию на 1 января 2001 г., может быть направлена на оплату выполняемых работ по приведению в нормативное состояние связывающих населенные пункты автомобильных дорог, которые по своему назначению относятся к дорогам общего пользования, улично-дорожной сети городов и поселков для проезда транзитного транспорта (приложение N 3).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации области - председателя комитета по промышленности, транспорту и связи П.Б.Попова.

Глава Администрации



Амурской области

Л.В.КОРОТКОВ

Приложение N 1

к постановлению

Главы Администрации

Амурской области

от 31 октября 2001 г. N 683

ПОРЯДОК

ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В

НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ СВЯЗЫВАЮЩИХ НАСЕЛЕННЫЕ

ПУНКТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, КОТОРЫЕ ПО СВОЕМУ

НАЗНАЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ И

ПОСЕЛКОВ ДЛЯ ПРОЕЗДА



ТРАНЗИТНОГО ТРАНСПОРТА

1. Настоящий Порядок оплаты выполненных дорожных работ за счет средств территориального дорожного фонда области (далее - Порядок) разработан во исполнение ст. 4, 5 Закона Амурской области от 24 января 2001 г. N 286-ОЗ “О бюджете территориального дорожного фонда Амурской области на 2001 год“ (в редакции Закона Амурской области от 10 сентября 2001 г. N 26-ОЗ) в целях поддержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог, не входящих в сеть автомобильных дорог общего пользования области, а также улично-дорожной сети городов и поселков области для проезда транзитного транспорта.

2. За счет средств территориального дорожного фонда области (далее - ТДФ) могут быть оплачены дорожные работы, выполненные на объектах, включенных в Перечень автомобильных дорог, связывающих населенные пункты, улично-дорожной сети городов и поселков области для проезда транзитного транспорта (далее - Перечень), прилагаемый к настоящему постановлению (приложение N 2).

Список муниципальных улиц, которые используются для проезда транзитного транспорта и могут быть включены в Перечень, определяется комиссией по классификации автомобильных дорог.

Обязательным условием включения объектов в Перечень является наличие проектно-сметной документации на выполняемые работы, согласованной с управлением автомобильных дорог Амурской области “Амурупрадор“ (далее - “Амурупрадор“) и утвержденной в установленном порядке заказчиком, а также наличие независимой экспертизы проекта.

3. По объектам, включенным в Перечень, заключается Договор на выполнение подрядных дорожных работ, сторонами по которому являются: заказчик - администрация соответствующего муниципального образования, подрядчик - соответствующая подрядная организация, инвестор - “Амурупрадор“ (согласно приложению N 1 к настоящему Порядку).

В Договоре должны быть отражены права и обязанности сторон, а также другие условия, предусмотренные гражданским законодательством.

4. Оплата выполненных дорожных работ осуществляется на основании актов приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком и согласованных с Инвестором.

Акты приемки выполненных работ представляются в “Амурупрадор“.

5. Оплата выполненных дорожных работ осуществляется за счет средств территориального дорожного фонда - недоимок прошлых лет по налогу на пользователей автомобильных дорог.

Перечень предприятий-недоимщиков, задолженность которых по налогу на пользователей автомобильных дорог, имеющаяся по состоянию на 1 января 2001 г., может быть направлена на оплату выполненных работ по приведению в нормативное состояние связывающих населенные пункты автомобильных дорог, которые по своему назначению относятся к дорогам общего пользования, улично-дорожной сети городов и поселков для проезда транзитного транспорта, прилагается к настоящему постановлению (приложение N 3).

Оплата выполненных дорожных работ производится только при условии полной оплаты текущих платежей в территориальный дорожный фонд предприятиями-недоимщиками. Оплата выполненных работ текущими налоговыми платежами, зачисляемыми в ТДФ (платежами, начисленными в 2001 году), не производится.

6. “Амурупрадор“ в установленном порядке готовит заявку на проведение целевого финансирования расходов областного бюджета по выполненным и принятым дорожным работам в пределах сумм просроченной задолженности в ТДФ (недоимки прошлых лет) и в соответствии с Порядком, установленным постановлением Главы Администрации области от 29 февраля 2000 г. N 107 “О дополнительных мерах по исполнению областного бюджета“ (в редакции постановлений Главы Администрации области от 15 мая 2000 г. N 308, от 8 февраля 2001 г. N 104).

К заявке прилагается справка инспекции МНС по месту регистрации предприятия - недоимщика о начислении налогов в ТДФ, подтверждающая задолженность по платежам, начисленным до 1 января 2001 г., согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

7. В целях уточнения механизма проведения целевого финансирования расходов областного бюджета, финансовый департамент администрации области заключает индивидуальное Соглашение между ним, “Амурупрадором“ и Подрядчиком о порядке проведения оплаты выполненных работ.

8. В случае недостаточности средств ТДФ, предусмотренных п. 7 настоящего Порядка (недоимок прошлых лет), для оплаты выполненных дорожных работ неоплаченную часть оплачивает Заказчик за счет собственных средств.

Приложение N 1

к Порядку

ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

г._______________________

“___“ ____________ 2001 г. N ______

В соответствии с Законом Амурской области от 24 января 2001 г. N 286-ОЗ “О бюджете территориального дорожного фонда Амурской области на 2001 год“ (в редакции Закона Амурской области от 10 сентября 2001 г. N 26-ОЗ), постановлением Главы Администрации Амурской области от 31 октября 2001 г. N 683, в целях сохранения существующей сети дорог области, не включенных в перечень дорог общего пользования, а также муниципальных улиц городов, поселков и сел, уменьшения задолженности по платежам, зачисляемым в территориальный дорожный фонд области, администрация _____________________________________, именуемая в дальнейшем “Заказчик“, в лице ___________________________________________ действующего на основании прав по должности, __________________________________________________________________ _________________________ именуемое в дальнейшем “Подрядчик“, в лице _____________________________________________________________ _____ действующего на основании ___________________, Управление автомобильных дорог Амурской области “Амурупрадор“, именуемое в дальнейшем “Инвестор“, в лице начальника - Пробича Николая Васильевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный договором срок и с надлежащим качеством выполнить комплекс дорожных работ ___________________________________________________ _________________________ (далее - объект). Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат. Инвестор обязуется оплатить выполняемые дорожные работы в размерах и форме, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Объем, содержание и цена выполняемых работ устанавливаются в смете, согласованной в установленном порядке и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение N 1 - не приводится).

II. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Настоящим договором предусмотрено финансирование объекта Инвестором общим объемом ________________________________ рублей в ценах 2001 г.

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется исключительно за счет недоимки прошлых лет по налогу на пользователей автомобильных дорог, зачисляемому в территориальный дорожный фонд.

Оплата выполненных работ текущими платежами, зачисляемыми в территориальный дорожный фонд (платежами, начисленными в 2001 г.), не производится.

2.3. В случае недостаточности средств, предусмотренных п. 2.2 настоящего договора, на оплату выполненных работ неоплаченную часть оплачивает Заказчик за счет собственных средств.

2.4. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов приемки (Ф-З), подписанных Заказчиком и Подрядчиком и согласованных с Инвестором.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Заказчика.

3.1.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по договору.

3.1.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения:

- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих соответствующий уровень качества;

- о замене работника Подрядчика и замене Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющих работы по договору;

- о полной и частичной приостановке выполняемых работ.

3.1.3. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.

3.1.4. Заказчик осуществляет приемку объекта в эксплуатацию.

3.2. Права и обязанности Подрядчика.

3.2.1. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором.

3.2.2. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.

3.2.3. Подрядчик выполняет все дорожные работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором, в полном соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов.

3.2.4. Подрядчик обязан до начала работ предъявить Заказчику лицензию на осуществлению деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

3.2.5. Подрядчик обязан во время проведения дорожных работ выполнять все необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли.

3.2.6. Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.

3.3. Права и обязанности Инвестора.

3.3.1. Инвестор обязан оплатить выполненные работы в порядке и в форме, предусмотренными настоящим договором.

3.3.2. Инвестор ведет учет средств территориального дорожного фонда, направленных на финансирование объекта.

3.3.3. Инвестор согласовывает Акты приемки выполненных работ. Инвестор вправе отказать в согласовании Актов с обоснованием причин отказа.

3.3.4. Представитель Инвестора вправе участвовать в контроле и техническом надзоре за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам, а также в приемке объекта в эксплуатацию.

IV. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок окончания работ по настоящему договору - ____________________________________________. Датой начала выполнения работ является дата подписания настоящего договора всеми сторонами.

V. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ПОРЯДОК

ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.2. Заказчик (а при необходимости и Инвестор) в течение всего срока действия договора контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и др. организаций, осуществляющих оценку качества.

5.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик (или Инвестор) должны уведомить Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

5.4. В случае обнаружения дефектов при приемке работы Заказчик вправе принять решение об отказе Подрядчику в приемке работы, отдать распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

5.5. Приемке подлежат полностью законченные объекты или этапы работ, оговоренные Договором. Промежуточной приемке подлежат скрытые работы, освидетельствование которых в более поздние сроки невозможно по технологическим причинам.

5.6. Заказчик и Инвестор (уполномоченные ими лица) имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.7. Подрядчик за пять суток письменно информирует Заказчика и Инвестора об освидетельствовании скрытых работ.

5.8. Подрядчик за семь дней обязан известить Заказчика и Инвестора о готовности к сдаче выполненных работ.

5.9. Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 5 дней.

Ежемесячная приемка работ производится 25-28 числа каждого месяца, оформляются, согласовываются с Инвестором и подписываются Заказчиком документы по приемке-сдаче выполненных работ (акт Ф-З) либо распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки. До 30 числа Подрядчик обязан представить Акт Ф-З. Основанием для оплаты является акт приемки-сдачи, согласованный с Инвестором и подписанный Заказчиком и Подрядчиком.

5.10. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик обязан за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

VI. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. На принятый в эксплуатацию объект устанавливается гарантийный срок _______ месяцев.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, и обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если не докажет, что эти дефекты являются следствием нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

VII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т. п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с ______________ 2001 г. и действует до 31 декабря 2001 года.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению всех сторон либо по решению Арбитражного суда Амурской области.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением.

9.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Возможные споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров и достижения соглашения между сторонами. При недостижении соглашения спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд Амурской области.

9.6. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

X. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Подрядчик: __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Инвестор: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

__________________ __________________

М.П. М.П.

ИНВЕСТОР

__________________ Н.В.ПРОБИЧ

М.П.

Приложение N 2

к Порядку

Инспекция МНС РФ по ______________________

городу, району

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ ___________________ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

налогоплательщика, ИНН

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

по состоянию на ____________ 2001 г.

----------------------T-------------T----------T--------T--------¬

¦В том числе ¦Недоимка ¦Начисления¦Уплачено¦Недоимка¦

¦ ¦на ¦с начала ¦с начала¦на ¦

¦ ¦1 января ¦года ¦года ¦текущую ¦

¦ ¦2001 года ¦ ¦ ¦дату ¦

+---------------------+-------------+----------+--------+--------+

¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автодорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-------------+----------+--------+---------

Руководитель инспекции МНС РФ

по __________________________ ____________ (Ф.И.О.)

городу, району

Исполнитель

_____________________________

(Ф.И.О.)

Приложение N 2

к постановлению

Главы Администрации

Амурской области

от 31 октября 2001 г. N 683

ПЕРЕЧЕНЬ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, СВЯЗЫВАЮЩИХ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ,

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ДЛЯ ПРОЕЗДА

ТРАНЗИТНОГО ТРАНСПОРТА, НА КОТОРЫХ В 2001 ГОДУ

ВЫПОЛНЯЮТСЯ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

----T-----------------------------T---------------------T--------¬

¦N ¦Адрес производства работ ¦Вид работ ¦Сумма ¦

¦П/П¦ ¦ ¦средств ¦

¦ ¦ ¦ ¦для ¦

¦ ¦ ¦ ¦финанси-¦

¦ ¦ ¦ ¦рования ¦

¦ ¦ ¦ ¦работ, ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦

+---+-----------------------------+---------------------+--------+

¦ ¦г. Благовещенск ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Улица им. Ленина ¦Ремонт ¦20000 ¦

¦ ¦ ¦асфальтобетонного ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Ж.б. мост на автодороге ¦Ремонт ¦1500 ¦

¦ ¦Моховая Падь - 10 км а/д ¦ ¦ ¦

¦ ¦Благовещенск - Свободный ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦Подъезды к оздоровительным ¦Содержание ¦130 ¦

¦ ¦комплексам “Колосок“ и ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Огонек“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. ¦Автодорога Моховая Падь - 10 ¦Ремонт ¦4000 ¦

¦ ¦км а/д Благовещенск - ¦асфальтобетонного ¦ ¦

¦ ¦Свободный ¦покрытия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Белогорск ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Путепровод и транспортная ¦Реконструкция ¦5000 ¦

¦ ¦развязка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Улица им. 9 Мая ¦Ремонт ¦1800 ¦

¦ ¦ ¦асфальтобетонного ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытия и устройство¦ ¦

¦ ¦ ¦ливневой канализации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Зея ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Транзитные улицы ¦Ремонт ¦8600 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Зейский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Автодорога Зея - Снежногорск ¦Ремонт и содержание ¦150 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Автодорога ¦Ремонт и содержание ¦400 ¦

¦ ¦Зея - Снежногорск - Огорон ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦Автодорога ¦Ремонт ДБ мостов ¦8000 ¦

¦ ¦Зея - Снежногорск - Огорон ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. ¦Автодорога ¦Ремонт и содержание ¦1200 ¦

¦ ¦Золотая Гора - п. Береговой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Свободный ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Транзитные улицы ¦Ремонт ¦9000 ¦

¦ ¦ ¦асфальтобетонного ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Объездная дорога ¦Содержание ¦160 ¦

¦ ¦г. Свободного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦Ж.д. переезды Свободненского ¦Укладка ¦11178,1 ¦

¦ ¦отделения Заб. ж. д. ¦резино-кордового ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Райчихинск ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Транзитные улицы ¦Ремонт ¦6000 ¦

¦ ¦ ¦асфальтобетонного ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Селемджинский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Исключен. ¦ ¦ ¦

¦ ¦(исключен Постановлением ¦ ¦ ¦

¦ ¦Главы Администрации Амурской ¦ ¦ ¦

¦ ¦области от 28.12.2001 N 800. ¦ ¦ ¦

¦ ¦См. текст в предыдущей ¦ ¦ ¦

¦ ¦редакции) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Автодорога ¦Ремонт и содержание ¦1600 ¦

¦ ¦Экимчан - Златоустовск ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. Постановления Главы ¦ ¦ ¦

¦ ¦Администрации Амурской ¦ ¦ ¦

¦ ¦области от 28.12.2001 N 800) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Автодорога ¦Ремонт и содержание ¦800 ¦

¦ ¦Февральск - Экимчан ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. Постановления Главы ¦ ¦ ¦

¦ ¦Администрации Амурской ¦ ¦ ¦

¦ ¦области от 28.12.2001 N 800) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦Искусственные сооружения на ¦Ремонт ¦500 ¦

¦ ¦автодороге ¦ ¦ ¦

¦ ¦Февральск - Экимчан ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. Постановления Главы ¦ ¦ ¦

¦ ¦Администрации Амурской ¦ ¦ ¦

¦ ¦области от 28.12.2001 N 800) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. ¦Улицы в п. Февральск, ¦Ремонт ¦2000 ¦

¦ ¦п. Экимчан, п. Токур ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. Постановления Главы ¦ ¦ ¦

¦ ¦Администрации Амурской ¦ ¦ ¦

¦ ¦области от 28.12.2001 N 800) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. ¦Автодорога ¦Содержание ¦300 ¦

¦ ¦Февральск - Экимчан - ¦ ¦ ¦

¦ ¦Огоджа ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. Постановления Главы ¦ ¦ ¦

¦ ¦Администрации Амурской ¦ ¦ ¦

¦ ¦области от 28.12.2001 N 800) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Сковородинский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Автодорога ¦Содержание ¦200 ¦

¦ ¦Ерофей Павлович - Игнашино ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Мост через р. Б. Невер в ¦Ремонт ¦200 ¦

¦ ¦с. Джалинда ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Тындинский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Мост через р. Гилюй на ¦Строительство ¦5000 ¦

¦ ¦автодороге Тында - Маревый ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Автодорога ¦Содержание ¦150 ¦

¦ ¦Тында - Ларба - Юктали ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦ДБ мост через р. Н. Сувельга ¦Ремонт ¦940 ¦

¦ ¦на 277 км автодороги ¦ ¦ ¦

¦ ¦Тында - Юктали ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Архаринский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Автодорога “Подъезд к ¦Ремонт ¦3000 ¦

¦ ¦с. Каменка“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Подъезд к п. Кундур ¦Содержание ¦115 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бурейский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Автодорога ¦Ремонт ¦2000 ¦

¦ ¦Бурея - Кивда - Тюкан ¦асфальтобетонного ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Свободненский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Мост через р. Пера на ¦Строительство ¦770 ¦

¦ ¦автодороге ¦ ¦ ¦

¦ ¦Черновка - Чембары (а/д ¦ ¦ ¦

¦ ¦Н. Бузули - Новоострополь) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Магдагачинский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Автодорога ¦Ремонт ¦2000 ¦

¦ ¦Дактуй - Апрельский - Пионер ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мазановский район ¦ ¦ “ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Улицы в с. Раздольное, ¦Ремонт ¦700 ¦

¦ ¦с. Дружное, с. Романкауцы ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Серышевский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Улицы им. Дзержинского, ¦Ремонт ¦1000 ¦

¦ ¦Украинская в п. Серышево ¦асфальтобетонного ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Автодорога ¦Ремонт ¦500 ¦

¦ ¦Красная Поляна - Украина - ¦ ¦ ¦

¦ ¦Томское ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Шимановский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Мост на автодороге ¦Ремонт ¦1150 ¦

¦ ¦Саскаль - Симоново ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Тамбовский район ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Транзитные улицы ¦Ремонт ¦1260 ¦

¦ ¦ ¦асфальтобетонного ¦ ¦

¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦ ¦104703,1¦

L---+-----------------------------+---------------------+---------

Приложение N 3

к постановлению

Главы Администрации

Амурской области

от 31 октября 2001 г. N 683

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОТОРЫХ ПО

НАЛОГУ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,

ИМЕЮЩАЯСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2001 Г.,

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА НА ОПЛАТУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ

РАБОТ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

СВЯЗЫВАЮЩИХ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ, КОТОРЫЕ ПО СВОЕМУ НАЗНАЧЕНИЮ

ОТНОСЯТСЯ К ДОРОГАМ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ

СЕТИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ДЛЯ

ПРОЕЗДА ТРАНЗИТНОГО

ТРАНСПОРТА

----T-------------------------------T----------------------------¬

¦N ¦Предприятие-недоимщик ¦Недоимка по налогу на ¦

¦п/п¦ ¦пользователей автомобильных ¦

¦ ¦ ¦дорог по состоянию на ¦

¦ ¦ ¦1 января 2001 года ¦

¦ ¦ ¦(тыс. рублей) ¦

¦ ¦ +------T---------------------+

¦ ¦ ¦Всего ¦В том числе ¦

¦ ¦ ¦ +--------T------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦Недоимка¦Пеня ¦Штраф¦

+---+-------------------------------+------+--------+------+-----+

¦ ¦г. Благовещенск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦ОАО “Амурэнерго“ ¦250762¦120006 ¦130755¦1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦МГП “Амуркоммунэнерго“ ¦2572 ¦1531 ¦1030 ¦11 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦253334¦121537 ¦131785¦12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Белогорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Мостопоезд - 58 ГУП ДСМТ Заб. ¦1615 ¦706 ¦909 ¦ ¦

¦ ¦ж. д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Производственно-жилищный трест ¦1243 ¦762 ¦481 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦СМП-174 ГУП ДСМТ Заб. ж. д. ¦3697 ¦2107 ¦1590 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. ¦ГП УПР-1262 ¦3041 ¦1512 ¦1521 ¦8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. ¦Филиал ГУП “Дальневосточное ¦8817 ¦4525 ¦4249 ¦43 ¦

¦ ¦СУ УНД-47“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. ¦МП “Электротеплосеть“ ¦4494 ¦3233 ¦1261 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦22907 ¦12845 ¦10011 ¦51 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Зея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦ОАО “Зейская ГЭС“ ¦16891 ¦5726 ¦11165 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦МУП “Коммунальник“ ¦11773 ¦4912 ¦6859 ¦2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦СУ-241 ¦1690 ¦709 ¦979 ¦2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦30354 ¦11347 ¦19003 ¦4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Райчихинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦РМУП ЖКХ ¦1845 ¦1196 ¦646 ¦3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦ОАО “Дальвостуголь“ ¦58022 ¦31038 ¦26707 ¦277 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦МП “Горэлектротеплосеть“ ¦2009 ¦1376 ¦577 ¦56 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦61876 ¦33610 ¦27230 ¦336 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Свободный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦ОАО “Автозапчасть“ ¦4090 ¦2046 ¦2042 ¦2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Управление ЖКХ ¦1339 ¦945 ¦394 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦Завод вагоноремонтный ¦11359 ¦6650 ¦4709 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. ¦Свободненское отделение Заб. ¦275393¦142011 ¦132580¦802 ¦

¦ ¦ж. д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. ¦МУНП “Тепловик“ ¦1180 ¦678 ¦502 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. ¦Комбинат подсобных производств ¦2608 ¦812 ¦1796 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7. ¦МП “Горэлектротеплосеть“ ¦4991 ¦3133 ¦1854 ¦4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8. ¦СМП-609 ¦1844 ¦878 ¦964 ¦2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦302804¦157153 ¦144841¦810 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Тында ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Отделение дороги ДВЖД ¦59870 ¦38278 ¦21428 ¦164 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бурейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦ОАО “ЗеяГЭСстрой“ ¦63755 ¦30012 ¦33627 ¦116 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦ОАО ДМУ “Гидромонтаж“ ¦1571 ¦686 ¦885 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦УММП ЖКХ ¦1391 ¦801 ¦580 ¦10 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦66717 ¦31509 ¦35092 ¦126 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Зейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦ОАО “Прииск “Дамбуки“ ¦5419 ¦2577 ¦2766 ¦76 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Дистанция пути “Верхнезейская“ ¦2859 ¦255 ¦2373 ¦231 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦8278 ¦2832 ¦5139 ¦307 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Сковородинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Отделение дороги ст. Могоча ¦20971 ¦9272 ¦11631 ¦68 ¦

¦ ¦структурное подразделение Заб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ж. д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Тындинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Тындинское отделение ДВЖД ¦2934 ¦1280 ¦1654 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Шимановский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦МП “Горэлектротеплосеть“ ¦9356 ¦5373 ¦3975 ¦8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Селемджинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦ММУП “Теплоэнергетик“ ¦2334 ¦1460 ¦872 ¦2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦МУП “Жилтеплоэлектросеть“ ¦1315 ¦513 ¦781 ¦21 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦Тындинское отделение ДВЖД ¦3312 ¦2927 ¦385 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦6961 ¦4900 ¦2038 ¦23 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Всего ¦846363¦429927 ¦414527¦1909 ¦

L---+-------------------------------+------+--------+------+------