Законы и бизнес в России

Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.01.2009 по делу N А79-8844/2008 <Об отказе в иске об обязании устранить недостатки и выполнить строительные работы>

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

от 19 января 2009 г. по делу N А79-8844/2008

Резолютивная часть решения объявлена 12.01.2009.

Полный текст решения изготовлен 19.01.2009.

Арбитражный суд в составе: судьи,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

муниципального унитарного предприятия “Городское управление капитального строительства“ муниципального образования город Чебоксары - столицы Чувашской Республики, г. Чебоксары,

к обществу с ограниченной ответственностью “Фирма “Старко“, г. Чебоксары,

третье лицо - индивидуальный предприниматель Н.Ю., г. Чебоксары,

об обязании устранить недостатки и выполнить строительные работы,

при участии:

от истца - Н.Л. по доверенности от 12.03.2008,

от ответчика - Н.М. по доверенности от 08.01.2009, М. по доверенности от 08.01.2009,

третьего лица - Н.Ю.,

установил:

муниципальное
унитарное предприятие “Городское управление капитального строительства“ муниципального образования город Чебоксары - столицы Чувашской Республики (далее - МУП “ГУКС“) обратилось в суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью “Фирма “Старко“ во встроенных помещениях предприятий обслуживания, расположенных в 34-квартирном жилом доме N 10 по ул. И.Франко, г. Чебоксары устранить следующие недостатки:

В помещении кафе:

- установить в оконных блоках уплотнительные прокладки, окрасить внутреннюю часть блока, подогнать оконные створки, чтобы обеспечить их закрывание;

- выполнить работы по увеличению высоты внутренних дверных проемов согласно ГОСТ 6629-88 до 2,07 метра от чистого пола или 2,19 от очерненного пола;

- выполнить работы по сцеплению с плитами перекрытий выравнивающей цементной стяжки по плитам перекрытия во всех помещениях магазина и кафе, устранить сквозные, хаотично расположенные трещины;

- устранить отклонения от вертикали оштукатуренных наружных стен и перегородок в мясном цехе кафе и в коридоре;

- устранить нахождение уровней черного пола в гардеробной и вестибюле, которые находятся на разных уровнях, с перепадом высот - 90 мм;

- устроить лестничную площадку в тамбуре выхода из обеденного зала (бара), лестницы в месте дверного проема (необходимая ширина площадки 1.5 метра ширины дверного проема). Центральный вход в кафе выполнить с устройством тамбура, для компенсации теплопотерь из помещения;

- устранить протечки кровли над выступающей частью кафе от фасада жилой части дома;

- устранить трещины в местах опоры ж/бетонных балок перекрытия на стенах;

- в коридоре в осях 2с-3с к переходу к кухне, выполнить лестницу из 4-х ступеней, с устройством пандусов, для транспортирования исходных продуктов и готовой продукции тележками;

- освободить помещение вентиляционной камеры для установки вентиляционного оборудования, размещенное в цокольном этаже;

- ступени входов, с
главного и дворового фасадов выполнить из сборных ж/б ступеней.

В помещении магазина:

- в помещении мужского гардероба, ширину душевой кабины увеличить до размеров не менее 0,8 м с учетом облицовочной плитки или до 0,87;

- из помещения электрощитовой перенести стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации;

- устранить выполнение реконструкции помещений конторы, кладовой комнаты. Установить дверной проем во внутренней стене, между осями 5с-6с. Проем между конторой и кладовой заложить. Устранить протечку над помещениями конторы и устранить трещины на стенах, в местах опор железобетонных балок перекрытия и перемычек оконного проема.

В торговом зале:

- уложить балки перекрытий на одной горизонтальной плоскости, без уклонов; на стенах, в местах опор железобетонных балок устранить трещины;

- исправить во всех помещениях магазина высоту дверных проемов от существующей цементной стяжки до достаточной для установки дверей по ГОСТ 6629-88 до 2,07 метра от чистого пола или 2,19 от очерненного пола;

- на цементной стяжке выполненной по плитам перекрытия устранить сквозные хаотично расположенные трещины, выполнить работы по сцеплению с перекрытием;

- устранить протечки кровли над выступающей частью магазина;

- устранить отклонения от вертикали штукатурки стен и перегородок в кладовой расфасовки;

- уложить над кладовой расфасовки, железобетонные плиты перекрытий на одном уровне без перепада.

В разгрузочной:

- металлические ворота утеплить, уменьшить высоту приемной площадки грузов, разгружаемых с автомашины и выполнить ее на высоте 1,2 метра от пола.

Центральный вход в магазин:

- уменьшить количество ступеней на центральном входе в магазин, выполнить согласно СНиП 2.08.02-89* и эскизу, приложенному к решению.

Установить поручни с ограждением, навес над лестницей. Ширину и высоту ступеней привести в соответствие с нормами СНиП. Выполнить мероприятия по доступности магазина маломобильными гражданами. Ступени выполнить из
сборных железобетонных ступеней.

Также истец просил обязать общество с ограниченной ответственностью “Фирма “Старко“ выполнить во встроенных помещениях предприятий обслуживания, расположенных в 34-квартирном жилом доме по ул. И.Франко, 10, г. Чебоксары, следующие работы:

В помещении кафе:

- выполнить промежуточные элементы полов - теплозвукоизоляция из минераловатной плиты толщиной 60 мм, и последующую стяжку по утеплителю из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм. во всех помещениях кафе;

- установить подоконные доски;

- окрасить внутреннюю поверхность оконных блоков, в междурамном пространстве;

- выполнить звукоизоляцию потолков, с устройством металлического каркаса железобетонные перекрытия над кафе во всех помещениях;

- выполнить конструкцию приточно-вытяжной вентиляции из воздуховодов и вентиляционного оборудования;

- установить во всех помещениях кафе элементы электроосветительной сети, выключатели, розетки,

- выполнить подводку к силовому электрооборудованию, установить силовые и осветительные шкафы;

- выполнить гидроизоляцию полов из двух слоев рубероида на битумной мастике в санузлах, душевых комнатах, моечных отделениях;

- выполнить подводку воды к санитарно-техническим приборам, мойкам, установить запорные вентиля;

- в туалетах кафе стояки канализации вывести на кровлю;

- выполнить пол из мраморного окола на лестничных площадках входов с главного и дворового фасадов;

- выполнить утепление металлических входных дверей.

В помещении магазина:

- в помещении гардероба для женщин и душевой выполнить цементную стяжку пола, гидроизоляцию, подводку водопровода и канализации;

- установить в торговом зале подоконные доски;

- выполнить по всем помещениям магазина промежуточные элементы пола из утеплителя и цементной стяжки;

- выполнить звукоизоляцию железобетонного перекрытия над магазином с устройством металлического каркаса и утеплителя из минераловатной плиты во всех помещениях;

- выполнить силовую подводку электроэнергии, установить на стены электрические шкафы и рубильники;

- выполнить конструкцию приточно-вытяжной вентиляции из воздуховодов;

- выполнить в разгрузочном помещении металлическую лестницу для подъема на приемную площадку;

-
выполнить пандус с уличной стороны въезда в помещение разгрузочной;

- выполнить в центральном входе в магазин с улицы И.Франко утепление стен тамбура;

- выполнить пол из мраморного окола на лестничных площадках входов с главного и дворового фасадов;

- выполнить утепление металлических входных дверей и ворот,

а также обязать ответчика во встроенных помещениях предприятий обслуживания, расположенных в 34-квартирном жилом доме N 10 по ул. И.Франко, г. Чебоксары устранить недоделки, недостатки, завершить работы в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу.

Исковые требования мотивированы следующим.

25.05.2001 сторонами заключен договор N 392 совместного строительства (далее - договор N 392), по которому стороны решили соединить свои вклады и совместно действовать по строительству жилого дома на основе реконструкции 2-этажного здания детского сада, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. И.Франко, 10 (далее - объект).

Согласно п. 1.7 договора N 392 истец передал ответчику функции заказчика, связанные с выполнением строительных работ.

По акту приема-передачи незавершенного строительством объекта жилого дома по ул. И.Франко, 10 от 21.03.2002 истец передал ответчику незавершенный строительством объект.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу N А79-14859/2005 установлено:

- договор заключен в развитие и во исполнение контракта N 4-инж от 03.11.1999 (далее - контракт) и является формой исполнения ответчиком обязательств возложенных контрактом. Так согласно пунктам 3.1.3.3.1.4 контракта истец обязан был произвести реконструкцию здания, заключить договора подряда и осуществлять технический надзор за ходом реконструкции здания.

- договор является смешанным, содержащим элементы договора совместной деятельности и элементы договора строительного подряда;

- совместная деятельность по договору направлена исключительно на строительство жилой части дома путем реконструкции нежилого здания.

Таким образом, отношения между истцом и
ответчиком по выполнению работ в нежилой части дома регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 28.08.2008 по делу N А79-3057/2007 в полном объеме удовлетворены исковые требования индивидуального предпринимателя Н.Ю. к МУП “ГУКС“ об обязании устранения недостатков и выполнении работ во встроенных помещениях предприятий обслуживания, расположенных 34-квартирном доме N 10 по ул. И.Франко г. Чебоксары.

Письмом от 11.11.2008 ответчик отказался в добровольном порядке устранить недостатки и выполнять работы.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Определением суда от 24.11.2008 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Н.Ю. (далее - предприниматель Н.Ю.).

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в нем основаниям. Возразил против отложения судебного разбирательства.

Представители ответчика иск не признали по основаниям, изложенным в отзыве, в котором указано, что ответчик вправе был приостановить производство работ, поскольку истец перестал эти работы финансировать. Недостатки, указанные в исковом заявлении, возникли по вине
истца, так как часть работ не была предусмотрена проектно-сметной документацией. Заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства для внесудебного урегулирования спора.

Третье лицо пояснило, что против удовлетворения иска. Считает, что истец обязан исполнить решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 28.08.2008 по делу N А79-3057/2007, лишь затем требовать возмещения убытков. В письменных возражениях третьего лица указано, что судебное разбирательство направлено к затягиванию сдачи в эксплуатацию объекта (кафе и магазин), расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. И.Франко, 10. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 28.08.2008 по делу N А79-3057/2007 на истца возложена обязанность по выполнению работ на объекте. Высказал возражения против отложения судебного разбирательства.

В удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом отказано, поскольку другие лица, участвующие в деле, высказались против отложения рассмотрения дела.

Выслушав представителей сторон и третье лицо, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 28.08.2008 по делу N А79-3057/2007 иск предпринимателя Н.Ю. к ООО “Фирма “Старко“ и МУП “ГУКС“ об обязании устранить недостатки и завершить строительные работы удовлетворен в полном объеме.

Суд обязал МУП “ГУКС“ в 40-дневный срок со дня вступления решения в законную силу устранить следующие недостатки во встроенных помещениях предприятий обслуживания, расположенных в 34-квартирном жилом доме N 10 по ул. И.Франко, г. Чебоксары:

В помещении кафе:

- установить в оконных блоках уплотнительные прокладки, окрасить внутреннюю часть блока, подогнать оконные створки, чтобы обеспечить их закрывание;

- выполнить работы по увеличению высоты внутренних дверных проемов согласно ГОСТ 6629-88 до 2,07 метра
от чистого пола или 2,19 от очерненного пола;

- выполнить работы по сцеплению с плитами перекрытий выравнивающей цементной стяжки по плитам перекрытия во всех помещениях магазина и кафе, устранить сквозные, хаотично расположенные трещины;

- устранить отклонения от вертикали оштукатуренных наружных стен и перегородок в мясном цехе кафе и в коридоре;

- устранить нахождение уровней черного пола в гардеробной и вестибюле, которые находятся на разных уровнях, с перепадом высот - 90 мм;

- устроить лестничную площадку в тамбуре выхода из обеденного зала (бара), лестницы в месте дверного проема (необходимая ширина площадки 1.5 метра ширины дверного проема). Центральный вход в кафе выполнить с устройством тамбура, для компенсации теплопотерь из помещения;

- устранить протечки кровли над выступающей частью кафе от фасада жилой части дома;

- устранить трещины в местах опоры ж/бетонных балок перекрытия на стенах;

- в коридоре в осях 2с-3с к переходу к кухне, выполнить лестницу из 4-х ступеней, с устройством пандусов, для транспортирования исходных продуктов и готовой продукции тележками;

- освободить помещение вентиляционной камеры для установки вентиляционного оборудования, размещенное в цокольном этаже;

- ступени входов, с главного и дворового фасадов выполнить из сборных ж/б ступеней.

В помещении магазина:

- в помещении мужского гардероба, ширину душевой кабины увеличить до размеров не менее 0,8 м с учетом облицовочной плитки или до 0,87;

- из помещения электрощитовой перенести стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации;

- устранить выполнение реконструкции помещений конторы, кладовой комнаты. Установить дверной проем во внутренней стене, между осями 5с-6с. Проем между конторой и кладовой заложить. Устранить протечку над помещениями конторы и устранить трещины на стенах, в местах опор железобетонных балок перекрытия и перемычек оконного проема.

В
торговом зале:

- уложить балки перекрытий на одной горизонтальной плоскости, без уклонов; на стенах, в местах опор железобетонных балок устранить трещины;

- исправить во всех помещениях магазина высоту дверных проемов от существующей цементной стяжки до достаточной для установки дверей по ГОСТ 6629-88 до 2,07 метра от чистого пола или 2,19 от очерненного пола;

- на цементной стяжке выполненной по плитам перекрытия устранить сквозные хаотично расположенные трещины, выполнить работы по сцеплению с перекрытием;

- устранить протечки кровли над выступающей частью магазина;

- устранить отклонения от вертикали штукатурки стен и перегородок в кладовой расфасовки;

- уложить над кладовой расфасовки, железобетонные плиты перекрытий на одном уровне без перепада.

В разгрузочной:

- металлические ворота утеплить, уменьшить высоту приемной площадки грузов, разгружаемых с автомашины и выполнить ее на высоте 1,2 метра от пола.

Центральный вход в магазин:

- уменьшить количество ступеней на центральном входе в магазин, выполнить согласно СНиП 2.08.02-89* и эскизу, приложенному к решению.

Установить поручни с ограждением, навес над лестницей. Ширину и высоту ступеней привести в соответствие с нормами СНиП. Выполнить мероприятия по доступности магазина маломобильными гражданами. Ступени выполнить из сборных железобетонных ступеней.

Также суд обязал МУП “ГУКС“ выполнить во встроенных помещениях предприятий обслуживания, расположенных в 34-квартирном жилом доме по ул. И.Франко, 10, г. Чебоксары, следующие работы:

В помещении кафе:

- выполнить промежуточные элементы полов - теплозвукоизоляция из минераловатной плиты толщиной 60 мм, и последующую стяжку по утеплителю из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм во всех помещениях кафе;

- установить подоконные доски;

- окрасить внутреннюю поверхность оконных блоков, в междурамном пространстве;

- выполнить звукоизоляцию потолков, с устройством металлического каркаса железобетонные перекрытия над кафе во всех помещениях;

- выполнить конструкцию приточно-вытяжной вентиляции
из воздуховодов и вентиляционного оборудования;

- установить во всех помещениях кафе элементы электроосветительной сети, выключатели, розетки;

- выполнить подводку к силовому электрооборудованию, установить силовые и осветительные шкафы;

- выполнить гидроизоляцию полов из двух слоев рубероида на битумной мастике в санузлах, душевых комнатах, моечных отделениях;

- выполнить подводку воды к санитарно-техническим приборам, мойкам, установить запорные вентиля;

- в туалетах кафе стояки канализации вывести на кровлю;

- выполнить пол из мраморного окола на лестничных площадках входов с главного и дворового фасадов;

- выполнить утепление металлических входных дверей.

В помещении магазина:

- в помещении гардероба для женщин и душевой выполнить цементную стяжку пола, гидроизоляцию, подводку водопровода и канализации;

- установить в торговом зале подоконные доски;

- выполнить по всем помещениям магазина промежуточные элементы пола из утеплителя и цементной стяжки;

- выполнить звукоизоляцию железобетонного перекрытия над магазином с устройством металлического каркаса и утеплителя из минераловатной плиты во всех помещениях;

- выполнить силовую подводку электроэнергии, установить на стены электрические шкафы и рубильники;

- выполнить конструкцию приточно-вытяжной вентиляции из воздуховодов;

- выполнить в разгрузочном помещении металлическую лестницу для подъема на приемную площадку;

- выполнить пандус с уличной стороны въезда в помещение разгрузочной;

- выполнить в центральном входе в магазин с улицы И.Франко утепление стен тамбура;

- выполнить пол из мраморного окола на лестничных площадках входов с главного и дворового фасадов;

- выполнить утепление металлических входных дверей и ворот (далее - действия).

Эскизы для устранения допущенных отклонений при строительстве встроенно-пристроенных предприятий обслуживания (кафе, магазина) в жилом доме N 10 по ул. И.Франко г. Чебоксары приложены к решению суда.

В иске к обществу с ограниченной ответственностью “Фирма “Старко“ суд отказал.

09.10.2008 на основании решения суда выдан исполнительный лист N 118460, в котором должником указан МУП “ГУКС“.

Присуждение к исполнению обязанности является одним из способов защиты гражданских прав, указанных в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статьей 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

В соответствии со статьей 6 Федерального конституционного закона “О судебной системе Российской Федерации“ вступившие в законную силу постановления судов, мировых судей и судей субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории России.

В силу статьи 7 Федерального конституционного закона “Об арбитражных судах в Российской Федерации“ вступившие в законную силу судебные акты - решения, определения, постановления арбитражных судов обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Из изложенного следует, что МУП “ГУКС“ должно совершить действия, которые суд решением от 28.08.2008 по делу N А79-3057/2007 обязал его выполнить.

В то же время, истец, являющийся лицом, обязанным исполнить данное решение суда, просит по настоящему делу обязать ООО “Фирма “Старко“ совершить те же самые действия.

Поскольку предмет иска по настоящему делу тождественен предмету иска по делу N А79-3057/2007, суд считает, что такое требование истца направлено на создание неопределенности по вопросу о том, каким лицом фактически должны быть совершены испрашиваемые действия.

Между тем, решением суда по делу N А79-3057/2007 лицо, обязанное совершить эти действия, определено.

При таких обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит, поскольку обратное противоречило бы законодательно закрепленному принципу обязательности судебного акта.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

в иске отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме.