Законы и бизнес в России

Распоряжение Губернатора ХМАО от 11.02.2000 N 116-рг “О проведении подрядных торгов (конкурса) на проектирование школы на 100 мест в с. Корлики Нижневартовского района“

ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2000 г. N 116-рг

О ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСА)

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШКОЛЫ НА 100 МЕСТ

В С. КОРЛИКИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления Губернатора автономного округа от 03.06.99 N 221 “Об утверждении Положения о порядке проведения подрядных торгов (конкурса) на проектирование и строительство объектов“, учитывая ходатайство Администрации Нижневартовского района о проведении торгов силами районной администрации:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии на проведение подрядных торгов на проектирование школы на 100 мест в с. Корлики Нижневартовского района (приложение 1).

2. Утвердить опросник предварительной квалификации претендентов (приложение 2).

3. Утвердить конкурсную документацию (приложение 3).

4. Поручить Администрации Нижневартовского района провести открытый конкурс на проектирование
школы на 100 мест в с. Корлики Нижневартовского района в установленные сроки.

5. Конкурсной комиссии до 15 февраля 2000 опубликовать объявление в газете о проведении открытого конкурса.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства автономного округа Асеева В.М.

Губернатор

автономного округа

А.В.ФИЛИПЕНКО

Приложение N 1

к распоряжению

Губернатора

Ханты - Мансийского

автономного округа

от 11 февраля 2000 г. N 116-рг

СОСТАВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШКОЛЫ НА 100 МЕСТ

В С. КОРЛИКИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА,

ФИНАНСИРУЕМОЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА

Грановский Е.А. - заместитель Главы Администрации

Нижневартовского района, начальник МП “УКС

по застройке Нижневартовского района“,

председатель комиссии

Булахова Л.Н. - заместитель Главы Администрации

Нижневартовского района, председатель

Комитета по экономике и прогнозированию,

заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Табаков В.П. - начальник Управления капитального

строительства Ханты - Мансийского

автономного округа

Зиновьев В.Н. - начальник Управления стройиндустрии

Управления архитектуры и

градостроительства Ханты - Мансийского

автономного округа

Яковлева Т.И. - заместитель Главы Администрации

Нижневартовского района, председатель

Комитета финансов

Ниязов И.К. - председатель Комитета по образованию

Нижневартовского района

Симанович Г.И. - начальник Юридического управления

Администрации Нижневартовского района

Фролова Н.И. - главный специалист ПТО УКСа по застройке

Нижневартовского района

Приложение N 2

к распоряжению

Губернатора

Ханты - Мансийского

автономного округа

от 11 февраля 2000 г. N 116-рг

ОПРОСНИК

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ

1.
Наименование организации, адрес, телефон, телефакс, банковские реквизиты, почтовый адрес.

2. Дата, место и орган регистрации, организационно - правовая форма.

3. Руководитель - должность, фамилия, имя, отчество, телефон.

4. Головная организация (при наличии).

5. Дочерние организации (при наличии).

6. Виды работ, на которые выданы лицензии, и срок их действия.

7. Банки, с которыми работает подрядная организация.

8. Производственные мощности, число работников.

9. Материально - техническое обеспечение организации.

10. Работы, выполненные за последние 5 лет, заказчики.

11. Наличие или отсутствие задолженности по налоговым платежам.

12. Имеются ли в настоящее время судебные (арбитражные) разбирательства. Если участвует, то в каком качестве.

13. Приложения:

13.1. Копии уставных документов.

13.2. Копии регистрационных документов.

13.3. Копии лицензий.

13.4. Сведения о финансовой деятельности:

- собственный и заемный капитал (информация за подписью банка),

- заверенный балансовый отчет за последний отчетный период (налоговыми органами),

- справка о наличии или отсутствии задолженности по налоговым платежам (из налоговых органов).

Руководитель предприятия ________________

Главный бухгалтер _____________________

М.П.

Приложение N 3

к распоряжению

Губернатора

Ханты - Мансийского

автономного округа

от 11 февраля 2000 г. N 116-рг

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Общие положения

1.1. Предмет конкурса (торгов) - проектирование школы на 100 мест в с. Корлики Нижневартовского района.

В предмет конкурса входят все работы по проектированию здания школы, гаража на 3 единицы техники, овощехранилища на 7 тонн, хозяйственных складских помещений, внутриплощадочных сетей, внеплощадочных сетей, благоустройству территории и озеленению в пределах отведенного участка. Разработка тендерной документации на строительство школы.

1.2. Финансирование проектирования и строительства объекта будет осуществляться из окружного бюджета.

1.3. Претендент может подать только одну конкурсную заявку на участие в конкурсе.

1.4. Претенденту рекомендуется посетить и осмотреть участок строительства объекта и прилегающую территорию, а также получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсного предложения и заключения договора на
проектирование объекта. Затраты на посещение участка покрывает претендент из собственных средств.

1.5. Претендент несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсного предложения. Заказчик ни при каких условиях не несет ответственности за такие затраты.

2. Проектная документация

Претендентам передаются исходные данные по объекту:

1. Акт выбора земельного участка.

2. Техническое задание.

3. Технические условия на подключение к инженерным сетям.

3. Требования по составу документации оферты

3.1. На момент регистрации оферты претендент должен представить в конкурсную комиссию следующие документы:

3.1.1. Документы согласно опроснику предварительной квалификации претендентов.

3.1.2. Заявка на участие в торгах (по форме приложения 1).

3.1.3. Банковская гарантия (по форме приложений 3.1, 3.2) либо копия платежного документа, подтверждающего внесение “Залога серьезности“ 30000 (тридцать тысяч рублей) на расчетный счет: МП “Управление капитального строительства“ по адресу: г. Нижневартовск Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области, ул. 6П, тел. 61-21-49, р/с 40205810600010195024, к/с 30101810700000000738, БИК 047169738, ЗАО “АБ “Капитал“.

3.1.4. Непосредственно сама оферта (по форме приложения 2).

3.1.5. Пояснительная записка с указанием основных строительных конструкций, применяемых строительных материалов, оборудования, их краткие характеристики, качественные показатели. Степень огнестойкости зданий (свободная форма).

3.1.6. Укрупненный календарный график выполнения работ, разработанный претендентом для реализации договора (свободная форма).

3.1.7. Дополнительные материалы по предмету торгов (эскизы, любой демонстрационный материал).

4. Инструкция оферентам

4.1. Срок действия оферты победителя в течение трех месяцев.

4.2. Все указанные документы должны быть в двух экземплярах и помещены в два запечатанных конверта, помеченные соответственно “Оригинал“, “Копия“ (в случае расхождений необходимо следовать оригиналу).

В каждом экземпляре должны быть проставлены страницы, и на каждой странице должно быть указание “Оригинал“, “Копия“ соответственно.

4.3. Запечатанные конверты должны быть двойными, с указанием на внешнем конверте адреса для приема предложений, а на
внутреннем конверте - наименования объекта торгов и даты, установленной для приема предложений. Во внешний конверт запечатываются заявка на участие в торгах (приложение 1) и документ о внесении залога (платежное поручение или банковская гарантия), а во внутреннем конверте запечатывается конкурсное предложение согласно пунктам 3.1.4, 5.1.5, 3.1.6.

4.4. Если наружный конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, конкурсная комиссия не несет никакой ответственности в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно.

4.5. Заказчик может продлить срок приема оферт, в таких случаях все права и обязанности участников торгов, связанные с первоначальным сроком, распространяются на новые сроки.

4.6. Срок поступления оферты определяется по дате регистрации, указываемой в расписке о приеме документов.

4.7. Оферты, представленные с опозданием, допускаются к торгам только по решению конкурсной комиссии.

4.8. Оферты, не содержащие требуемого комплекта документов, снимаются с торгов по решению комиссии.

4.9. Оферент может внести изменения в содержание оферты или отказаться от него, о чем направляется уведомление в письменном виде в конкурсную комиссию до окончания сроков, указанных ниже. Уведомление о внесении изменения или отказе от конкурсного предложения должно быть подготовлено в соответствии с перечисленными выше требованиями. При этом наружный и внутренний конверты дополнительно маркируются “Изменение“ или “Отказ“ соответственно.

4.10. После окончания срока приема оферт в них не могут быть внесены никакие изменения.

4.11. Прием предложений - заявок производит конкурсная комиссия до 29.03.2000 по адресу, указанному в пункте 4.20 настоящего раздела.

4.12. Отзыв предложения осуществляется путем извещения конкурсной комиссии соответствующим письмом за 2 недели. Стоимость комплекта конкурсной документации не возвращается.

4.13. Язык конкурсного предложения - русский.

4.14. Претендент по любому вопросу относительно документации
для торгов (конкурса) может обратиться в конкурсную комиссию в письменном виде или по факсу по адресу, указанному ниже, - пункт 4.20.

4.15. В течение срока приема конкурсных заявок Заказчик имеет право внести изменения в комплект конкурсной документации путем выпуска дополнений (поправок).

4.16. Оформление оферты должно производиться согласно представленной форме - опроснику (приложение 2), допускать единственное толкование изложенного. Оферта и приложения должны быть подписаны руководителем организации и заверены печатью организации.

4.17. Документы подаются в печатном виде, исправления в тексте на момент представления оферты не допускаются.

4.18. Стоимость работ указывается в текущих ценах на дату проведения в рублях с учетом НДС.

4.19. В общую стоимость конкурсного предложения Претендент должен включить все расходы по выполнению и согласованию проекта, а именно:

- выполнение полного комплекса проектно - изыскательских работ, включая внеплощадочные сети;

- согласование проекта в инспектирующих органах;

- получение положительного заключения вневедомственной экспертизы.

4.20. Все справки, касающиеся оформления и подачи оферты, Вы можете получить в конкурсной комиссии по адресу: 626440, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. 6П Промзона, МП “Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района“, каб. 209, тел. 61-21-49, факс 61-25-03, главный специалист Фролова Наталья Ивановна.

5. Условия и порядок проведения торгов

5.1. По распоряжению Заказчика форма проведения торгов - закрытый конкурс.

5.2. Точная дата, время и место проведения подрядных торгов назначается председателем конкурсной комиссии и сообщается участникам торгов до 22.03.2000.

5.3. Вскрытие конвертов производится председателем конкурсной комиссии в присутствии всех членов комиссии.

5.4. Заявки оферентов на участие в подрядных торгах отклоняются, если квалификация участников не отвечает требованиям, содержащимся в опроснике предварительной квалификации претендентов.

5.5. Содержание оферты строго конфиденциально.

5.6. Прежде чем приступить к
экспертной оценке оферт конкурсная комиссия определяет соответствие представленных документов требованиям конкурсной документации.

Оферта, которая не отвечает требованиям, отклоняется и исключается из дальнейшего рассмотрения.

Для правильности изучения, оценки и сравнения оферт конкурсная комиссия может по своему усмотрению запросить у оферента дополнительную информацию для разъяснения предложения.

5.7. Оферты, признанные отвечающими требованиям по существу, проверяются на предмет наличия технических ошибок, которые конкурсная комиссия исправляет следующим образом:

- если имеется расхождение между величинами, выраженными цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается величина, выраженная прописью;

- если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц, руководствуются единичной расценкой.

Если оферент не принимает исправленной стоимости оферты, то оферта отклоняется.

5.8. Оценка предложений будет осуществляться по следующим критериям:

5.8.1. Общая стоимость работ по проектированию школы на 100 мест в с. Корлики Нижневартовского района - в ценах на 01.01.2000, оценивается в условных баллах до 100 баллов.

5.8.2. Срок проектирования в месяцах - до 30 баллов.

5.8.3. Условия оплаты (размер аванса) - до 30 баллов.

5.9. Заказчик имеет право принять или отклонить любое предложение участников, а также отклонить все оферты.

5.10. Победитель торгов выявляется путем открытого голосования с обоснованием принятого решения. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал Председатель.

5.11. Результаты и процедура оценки оферт заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается конкурсной комиссией и победителем торгов.

5.12. Торги считаются завершенными после утверждения их результатов Губернатором Ханты - Мансийского автономного округа.

5.13. Конкурсная комиссия извещает оферентов о результатах торгов:

- победителя - не позднее чем через 3 дня, направляя официальное извещение для заключения
договора на условиях, изложенных в оферте;

- других участников торгов оповещает в течение 3 дней с даты утверждения.

5.14. Заказчик вправе отодвинуть сроки начала строительства (финансирования) в случае уменьшения доходов в бюджет округа; в этом случае победитель может отказаться от подписания договора с Заказчиком, но при этом он обязан оплатить расходы по организации и проведению повторных торгов, а также происходит отчуждение залога на участие в подрядных торгах, внесенного оферентом.

5.15. “Залог серьезности“, полученный от оферентов, возвращается всем претендентам, за исключением победителя, в течение 5 банковских дней после утверждения результатов торгов. Победителю возврат залога осуществляется после подписания договора (контракта).

5.16. Оференты вправе обжаловать через судебные органы порядок проведения торгов и его результаты.

Приложение N 1

В конкурсную комиссию

председателю конкурсной комиссии

_______________________ (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ

Наименование претендента _____________________________________

Уважаемые господа!

Наша организация, рассмотрев Ваше предложение и условия, готова принять участие в торгах на выполнение работ: проектирование школы на 100 мест в с. Корлики Нижневартовского района, проводимых ____________ 2000 г., и просит Вас принять нашу заявку на участие в них.

Документы оферты на основании представленных мною полномочий

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Прилагается:

1. Гарантия оферты или платежное поручение на перечисление “Залога серьезности“.

2. Два экземпляра конкурсной документации в запечатанных конвертах и оформленных согласно инструкции для претендентов.

Документация оферты в составе:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

“___“ ____________ 2000 г. Руководитель предприятия

________________________

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение N 2

ОФЕРТА

(КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

Наименование организации - оферента __________________________

__________________________________________________________________

Наименование предмета торгов

Предмет конкурса (торгов) - проектирование школы на 100 мест в с. Корлики Нижневартовского района.

Предлагаемые условия заключения договора (контракта):

Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования

1.1. Общая стоимость работ по объекту в ценах на 01.01.2000, включая все затраты для согласования проекта.

1.2. Условия изменения стоимости работ (услуг):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

1.3. Условия финансирования (размер аванса и сроки, предоплата, возможность и условия заключения договора (контракта) без предоплаты (под гарантии оплаты), форма оплаты - денежными средствами, зачет, бартер; их доли в общей стоимости предмета

торгов и т.д. ____________________________________________________

_________________________________________________________________.

1.4. Предлагаемый способ учета инфляции (предлагается вариант либо варианты изменения стоимости для учета инфляции или предлагается твердая цена, не подлежащая изменению в течение

действия контракта) ______________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Раздел 2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ:

начало __________________,

окончание _______________.

2.2. Продолжительность выполнения работ в месяцах ___________.

2.3. График выполнения работ - приложение ___________________.

2.4. Условия начала производства работ (вступление договора в

силу) ___________________________________________________________.

Раздел 3. Обеспечение качества проектных работ

3.1. Мероприятия по обеспечению качества _____________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Раздел 4. Выполнение особых условий (требований)

Заказчика к выполнению работ

4.1. С выполнением особых условий (требований) Заказчика к

выполнению работ согласен при условии ____________________________

_________________________________________________________________.

(излагаются встречные условия)

Раздел 5. Гарантийные обстоятельства

Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при

нарушении принятых на себя обязательств:

5.1. К Подрядчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по

отношению к оференту) ___________________________________________.

5.2. К Заказчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по

отношению к Заказчику) __________________________________________.

5.3. Принимает на себя следующие гарантийные обязательства

(восстановление возникших разрушений в течение не менее ____ лет,

размер компенсационных выплат, условия устранения дефектов, прочие

обязательства) ___________________________________________________

_________________________________________________________________.

Раздел 6. Сведения о предприятии

6.1. Общие сведения о предприятии:

- полное наименование ________________________________________

- адрес _____________________________________________________.

Раздел 7. Срок действия оферты -

три месяца с даты проведения конкурса (торгов)

Приложения:

1. Расчет стоимости договора (контракта).

2. Пояснительная записка.

3. Основные чертежи.

4. Календарный график производства работ, разработанный оферентом для реализации контракта.

5. Гарантийное обязательство (гарантия оферты).

6. Другие сведения (по желанию оферента).

Оферент

__________________

Должность

М.П.

Приложение N 3.1

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)

(вариант 1)

_____________________________________________________________,

(наименование банка)

именуемый в дальнейшем “Гарант“, свидетельствует о том, что

_________________________________________________________________,

(наименование оферента)

именуемый в дальнейшем Подрядчиком, при изменении своих

предложений в течение срока, указанного в подрядной документации

или предложенного самим Подрядчиком, а равно при отказе от

выполнения подряда, полученного в результате победы на торгах на

объект инвестиций ________________________________________________

_________________________________________________________________,

(наименование предмета торгов)

проводимых ______________________________________________________,

именуемым в дальнейшем “Заказчик“, расположенным по адресу

_________________________________________________________________,

выплатит сумму в размере 30 тыс. рублей из средств Подрядчика,

имеющихся на его расчетном счете N _______________________________

_________________________________________________________________,

(реквизиты банка)

в течение 10 дней со дня объявления Заказчику о вышеупомянутых

решениях.

В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой, Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику следующим представлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых договорных условиях.

Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика

_______________________________ _______________________________

(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)

М.П. М.П.

Приложение N 3.2

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)

(вариант 2)

_____________________________________________________________,

(наименование банка)

именуемый в дальнейшем “Гарант“, свидетельствует о том, что

_________________________________________________________________,

(наименование оферента)

именуемый в дальнейшем Подрядчиком, при изменении своих

предложений в течение срока, указанного в подрядной документации

или предложенного самим Подрядчиком, а равно при отказе от

выполнения подряда, полученного в результате победы на торгах на

объект инвестиций ________________________________________________

_________________________________________________________________,

(наименование предмета торгов)

проводимых ______________________________________________________,

именуемый в дальнейшем “Заказчик“, расположенный по адресу

_________________________________________________________________,

выплатит сумму в размере 30 тыс. рублей из средств Подрядчика,

имеющихся на его расчетном счете

N _______________________________________________________________,

в течение 10 дней со дня объявления Заказчику о вышеупомянутых

решениях.

В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой, Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику.

При условии, однако, что Гарант не будет:

а) нести обязательства на сумму больше неустойки по данному обязательству;

б) нести обязательства на сумму больше чем разница между стоимостью конкурсного предложения Подрядчика и стоимостью конкурсного предложения, принятого Заказчиком.

Подписывая настоящий документ, Гарант соглашается с тем, что его обязательство останется в силе в течение 360 дней включительно после окончания срока подачи конкурсных предложений, указанного в конкурсной документации или продленного Заказчиком, причем Гарант настоящим отказывается от права на уведомление о таком продлении.

Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика

_______________________________ _______________________________

(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)

Дата Дата

М.П. М.П.