Законы и бизнес в России

Постановление главы города Гусь-Хрустальный от 18.06.2008 N 509 “Об утверждении типовых форм муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, на выполнение работ, на выполнение строительных работ, на оказание услуг, на изготовление землеустроительных дел (межевание объектов землеустройства)“

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДА ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2008 г. N 509

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕЛ

(МЕЖЕВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА)

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“, от 20.04.2007 N 53-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и руководствуясь Уставом муниципального образования город Гусь-Хрустальный, постановляю:

1. Утвердить типовые формы
муниципальных контрактов, заключаемых по результатам проведения аукционов на закупку и поставку продукции для муниципальных, на выполнение работ, на выполнение строительных работ для муниципальных нужд, на оказание услуг согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4, N 5.

2. Утвердить типовые формы муниципальных контрактов, заключаемых по результатам проведения открытых аукционов в электронной форме на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, на выполнение работ, на выполнение строительных работ для муниципальных нужд, на оказание услуг согласно приложениям N 6, N 7, N 8, N 9, 10.

3. Утвердить типовые формы муниципальных контрактов, заключаемых по результатам проведения конкурсов на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, на выполнение работ, на выполнение строительных работ для муниципальных нужд, на оказание услуг согласно приложениям N 11, N 12, 13, 14, 15.

4. Утвердить типовые формы муниципальных контрактов, заключаемых по результатам проведения запроса котировок на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, на выполнение работ, на выполнение строительных работ для муниципальных нужд, на оказание услуг, на изготовление землеустроительных дел (межевание объектов землеустройства) согласно приложениям N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, 21.

5. Признать утратившим силу постановление главы города от 16.07.2007 N 406 “Об утверждении типовых форм муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, на выполнение работ, на выполнение строительных работ, на оказание услуг, на изготовление землеустроительных дел (межевание объектов землеустройства)“.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Гусь-Хрустальный

В.В.ШАЛАЕВ

Приложение N 1

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

N _____

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

__________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________,

действующего на основании ________________, с одной стороны, и

__________________________________________, именуемое в дальнейшем

Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на

основании _____________________________________, с другой стороны, вместе

именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от “__“ ______ 20__ г. N ___

о проведении аукциона, заключили настоящий муниципальный контракт

(далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Товар в

сроки, предусмотренные в контракте, а Заказчик обязуется принять Товар и

уплатить за него цену, предусмотренную в Контракте.

1.2. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в

соответствии с требованиями, изложенным в документации об аукционе,

являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Наименование, количество, комплектность, функциональные и

качественные характеристики и стоимость единицы Товара определяются в

приложении N 1 (спецификации), являющемся неотъемлемой частью настоящего

Контракта.

1.4. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для

муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных

стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с

законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат и

знак соответствия.

1.5. На
Товар устанавливается гарантийный срок, установленный для

товара данного вида.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в течение _____

рабочих дней после заключения настоящего контракта (в срок до ______) по

акту приема-передачи путем ______________________________.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику

_____________________________________________________________________.

(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара,

сертификаты качества на Товар)

2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

2.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона
от “___“ _________ 20___ г. N ____, являющимся

неотъемлемой частью настоящего контракта и составляет ___________

(_______________________) рублей, в т.ч. НДС. Указанная цена действует в

течение времени действия Контракта.

3.2. В течение ____дней после подписания настоящего Контракта Заказчик

перечисляет 30% от стоимости Товара, указанной в п. 3.1 настоящего

Контракта, в качестве аванса.

3.3. Окончательный расчет производится после сдачи Поставщиком и

приемки Заказчиком указанного Товара, оформленной актом сдачи-приемки в

течение ___ банковских дней.

3.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются

выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить

копии спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и

качество продукции.

3.6. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от

оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

3.7. Заказчик имеет право изменить номенклатуру Товара в пределах

согласованного количества или полностью отказаться от поставки.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1.
Качество Товара должно соответствовать действующему сертификату

изготовителя (сертификаты прилагаются).

4.2. Качество Товара на соответствие его требованиям ГОСТов, ОСТов,

стандартов подтверждается документами о качестве.

4.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе

потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после

извещения Поставщика Заказчиком либо замены Товара ненадлежащего качества

Товаром, соответствующим Контракту.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть

предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного

срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Заказчиком.

4.5. Гарантийный срок годности в соответствии с сертификатом

_____________.

4.6. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах

гарантийного срока _____ дней с момента обнаружения дефектов.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность

продукции при перевозке и хранении.

5.3. Упаковочные материалы возврату не подлежат.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть передан Заказчику или указанному им лицу по

адресу: ____________________________________________.

6.2. Доставка Товара осуществляется за счет средств ___________.

6.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к

Заказчику с момента принятия Товара. С указанного момента Поставщик

считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6.4. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и

потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по

цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Контракта

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене

Контракта, по цене, предложенной таким участником.

7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения

контракта вправе изменить не более чем на 10%
предусмотренное Контрактом

количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых

заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену

Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10%

такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в

связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан

изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно

поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в

поставке части такого товара должны определяться как частное от деления

первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество

такого товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Заказчик имеет право предъявлять претензии к Поставщику по

вопросам, связанным с качеством принимаемого им Товара, и взыскивать с него

штраф в размере __% стоимости некачественной продукции.

8.3. В случае поставки некачественного Товара или части Товара,

входящей в комплект, Поставщик по требованию Заказчика производит замены

некачественного Товара (части Товара) на качественный в ____ дневный срок.

8.4. За недопоставку и непоставку Товара в срок,
указанный в п. 2.1.1

настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере

___% от цены Контракта.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Заказчик:

_______________ _______________

Приложение N 2

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

N _____

г. Гусь-Хрустальный “____“ _________ 20__ г.

_________________________________________________________, именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________,

действующего на основании __________, с одной стороны, и

________________________________________________________, именуемое в

дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________,

действующего на основании ____________________________________, с другой

стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от “__“

_________ 2008 г. N ___ о проведении аукциона, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика

_____________________ (далее - Товар) в количестве _____, и в сроки,

предусмотренные в Контракте, а Заказчик обязуется принять Товар и уплатить

за него цену, предусмотренную в Контракте.

1.2. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в

соответствии с требованиями, изложенными в документации об аукционе,

являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Функциональные, качественные характеристики Товара:_______________

__________________________________________________________________________.

1.4. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для

муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных

стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с

законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат и

знак соответствия.

1.5. На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный для

товара данного вида.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в срок до (не

позднее) ________ 20__ года по акту приема-передачи.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику технический

паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар.

2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

2.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона от “__“ ________ 20__ г. N __, являющимся неотъемлемой

частью настоящего контракта, и составляет __________ (____________________)

рублей, в т.ч. НДС. Указанная цена действуют в течение времени действия

Контракта.

3.2. Оплата продукции производится после сдачи Поставщиком и приемки

Заказчиком указанного Товара, оформленной актом приема-передачи в течение

______. Расчет производится в форме безналичного денежного расчета.

3.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются

выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить

копии спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и

качество продукции.

3.6. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от

оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующему сертификату

изготовителя (сертификаты прилагаются).

4.2. Качество Товара, соответствие его требованиям ГОСТов, ОСТов,

стандартов подтверждается документами о качестве.

4.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе

потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после

извещения Поставщика Заказчиком либо замены Товара ненадлежащего качества

Товаром, соответствующим контракту.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть

предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного

срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Заказчиком.

4.5. Гарантийный срок в соответствии с сертификатом

________________________________.

4.6. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах

гарантийного срока __ дней с момента обнаружения дефектов.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность

продукции при перевозке и хранении.

5.3. Упаковочные материалы возврату не подлежат.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть передан Заказчику или указанному им лицу по

адресу:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________.

6.2. Доставка Товара осуществляется за счет средств ___________.

6.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к

Заказчику с момента принятия Товара. С указанного момента Поставщик

считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6.4. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и

потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе,

по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения

Контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене Контракта, по цене, предложенной таким участником.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Заказчик имеет право предъявлять претензии к Поставщику по

вопросам, связанным с качеством принимаемого им Товара, и взыскивать с него

штраф в размере ____% стоимости некачественной продукции.

8.3. В случае поставки некачественного Товара, Поставщик по требованию

Заказчика производит замену некачественного товара на качественный в

___ дневный срок.

8.4. За недопоставку и непоставку Товара в срок, указанный в п. 2.1.1

настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере

__% от цены муниципального Контракта.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________ _______________

Приложение N 3

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

___________________________________________________ именуемый в

дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании

________________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик,

в лице ______________________________________, действующего на основании

_____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, руководствуясь протоколом от “__“ _________ 20__ г. N ___ о

проведении аукциона, заключили настоящий муниципальный контракт (далее -

Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ и сдать их результат

Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется принять

выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком

собственными или привлеченными силами и материалами в соответствии с

требованиями, изложенными в документации об аукционе, являющейся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в

документации об аукционе, и в срок до “__“ _________ 20__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,

необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для

Заказчика;

2.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального

заказа на выполнение работ для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта

_______________________________________________________________________

(указать, в каких случаях и в каком порядке)

2.2. Подрядчик:

2.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика,

предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта;

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта;

2.2.5. вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт

сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов),

предусмотренных документацией об аукционе.

3.2. В случае несоответствия результатов работы требованиям,

изложенным в документации об аукционе, Сторонами составляется двусторонний

акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок

должны быть предъявлены Заказчиком в течение ____________ дней после

получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые

исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта в разумный

срок.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона от “__“ ___________ 20__ г. N __, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость работ

с учетом всех затрат. Общая стоимость контракта составляет ________

(__________________________) руб.

4.2. Заказчик в течение _______ дней с момента заключения настоящего

Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере 30% от общей

стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту.

4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение ____банковских дней с момента подписания

акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по

цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Контракта

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене

Контракта, по цене, предложенной таким участником.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

6.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от

Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик

вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он

отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику

причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за

его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего

качества.

6.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных недостатков в

согласованный Сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1 настоящего

Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от

контрактной стоимости работ.

6.4. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик

уплачивает Заказчику пени в размере __% от общей стоимости Контракта за

каждый день просрочки.

6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику

фактически произведенные затраты.

6.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику

понесенные им убытки.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение

является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не

ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие

стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия

органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не

зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не

зависеть от воли Сторон.

7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок ис“олнения

Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их

последствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

9.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых материалов

устанавливается _____ лет и ____ лет соответственно.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,

которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то

гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо

Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением

Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________ _______________

Приложение N 4

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_____________________________________________________________,

именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________

действующего на основании Положения, с одной стороны, и

________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик,

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от

“___“ _______ 20__ г. N ____ о проведении аукциона, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы

__________________________________________________________________и сдать

результат работ Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик

обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их

оплату.

1.2. Работа по настоящему контракту выполняется Подрядчиком

собственными или привлеченными силами и материалами в соответствии с

проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и документацией об

аукционе, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в

документации об аукционе, и в срок до “____“ _________ 200__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для

Заказчика.

2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального

заказа на выполнение работ для Заказчика.

2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

2.1.6. Осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством

выполнения работ на строительной площадке без вмешательства в хозяйственную

деятельность Подрядчика и приемку работ по качеству и срокам выполнения.

2.1.7. Совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а

также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

2.1.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска

ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время

их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.9. Представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении

контроля за выполнением работ отступления от условий контракта, которые

могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязан немедленно

известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить

недостатки в разумный срок.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в

срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.2. Обязуется сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести

нормальную эксплуатацию объекта с гарантийным сроком использования __ лет.

2.2.3. Самостоятельно приобретает и поставляет на строительную

площадку материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия,

строительную технику, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

2.2.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике

безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

2.2.5. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники

и другого имущества на территории строительной площадки от начала до

завершения работ.

2.2.6. Обязуется вывезти в недельный срок со дня подписания акта о

приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной

площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные

средства, инструменты, строительные материалы, изделия, конструкции,

инвентарь и строительный мусор.

2.2.7. После выполнения работ в течение месяца благоустроить

территорию, в т.ч. восстановить дорожные покрытия, газоны, поребрики и

другие объекты, пострадавшие от выполнения работ.

2.2.8. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика.

2.2.9. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта.

2.2.10. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности

к сдаче результата выполненных работ, в течение ____ дней организует и

осуществляет приемку с оформлением акта сдачи-приемки работы. Подрядчик к

акту сдачи-приемки прилагает документы (материалы), предусмотренные

проектно-сметной документацией и документацией об аукционе.

3.2. В случае несоответствия результатов работы Сторонами составляется

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении

доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ___ дней после

получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые

исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в разумный

срок.

3.3. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость

доработки или изменения отдельных условий в проектно-сметной документации,

в соответствии с этим изменения содержания работ по требованию Заказчика,

эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их

выполнения и стоимости.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона от “____“ _____________ 20__ г. N ____, являющимся

неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта и включает в себя

стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных условиями проведения

аукциона. Общая стоимость Контракта составляет _______________(рублей).

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены

муниципального Контракта в течение _______ дней с момента заключения

настоящего Контракта.

4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение _____ банковских дней с момента

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по

цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Контракта

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене

Контракта, по цене, предложенной таким участником.

5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные

работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и

увеличения контрактной стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику.

5.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения

Контракта вправе изменить не более, чем на 10% предусмотренный Контрактом

объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых

заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме

работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,

предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких

работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную

цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10%

такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в

связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан

изменить цену Контракта указанным образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

6.2. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от

Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик

вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он

отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику

причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за

его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего

качества.

6.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных недостатков в

согласованный Сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1 настоящего

Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от

контрактной стоимости работ.

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком п. 2.2.7 настоящего Контракта

Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика стоимость восстановительных

работ по цене, обычной для подобного вида работ в данном регионе, либо

понудить его выполнить восстановительные работы.

6.5. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик

выплачивает Заказчику пени в размере __% от общей стоимости Контракта за

каждый день просрочки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты

работы в срок, установленный п. 4.2 настоящего Контракта, Подрядчик вправе

потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день

уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом

Контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла не по его вине.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

8.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых

материалов устанавливается ___ лет и ____ лет соответственно.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,

которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их

устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения

недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо

Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением

Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

_______________ _______________

Приложение N 5

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_______________________________________________ именуемый в дальнейшем

Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании

________________, с одной стороны, и _____________________________________,

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________,

действующего на основании ______________________________, с другой стороны,

вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом

от “__“ _________ 20__ г. N ___ о проведении аукциона, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие

услуги ___________________________________________________________________,

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Услуги по настоящему Контракту оказываются в соответствии с

требованиями, изложенным в документации об аукционе, являющейся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в объеме, предусмотренном в

документации об аукционе, и в срок до “__“ __________ 200_ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Исполнителю оказание услуг для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на оказание услуг для

Заказчика;

2.1.3. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального

заказа на оказание услуг для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату услуг, оказываемых Заказчику, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего

возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта

_______________________________________________________________________

(указать, в каких случаях и в каком порядке)

2.1.7. осуществляет контроль качества предоставляемых услуг.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. обязуется оказать услуги для муниципальных нужд Заказчика в

соответствии с условиями Контракта, в срок и надлежащего качества;

2.2.2. обязуется оказать услуги лично;

2.2.3. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта;

2.2.4. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на оказание услуг для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.5. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта;

2.2.6. вправе получать оплату за услуги, оказанные Заказчику, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ

3.1. При завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику

акт сдачи-приемки с приложением к нему материалов, предусмотренных

документацией об аукционе.

3.2. В случае несоответствия результатов оказанных услуг требованиям,

изложенным в документации об аукционе, сторонами составляется двусторонний

акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок

должны быть предъявлены Заказчиком в течение ____________ дней после

получения акта сдачи-приемки. Исполнитель обязан произвести необходимые

исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта в разумный

срок.

4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона от “__“ ___________ 20__ г. N __, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость услуг

с учетом всех затрат. Общая стоимость Контракта составляет ________

(__________________________) руб.

4.2. Оплата выполненных услуг производится после сдачи Исполнителем и

приемки Заказчиком указанных услуг, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Исполнителя оплачиваются в течение ____банковских дней после выполнения

определенных конкурсной документацией объемов услуг.

4.3. Заказчик перечисляет средства в оплату за услуги в полном размере

лишь в той части услуг, которые получены без нарушения параметров качества,

объемов и сроков поставки услуг.

4.4. Заказчик в течение _______ дней с даты вступления в действие

настоящего Контракта производит выплату Исполнителю аванса в размере 30%

процентов от стоимости услуг, выполняемых по настоящему Контракту.

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по

цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Контракта

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене

Контракта, по цене, предложенной таким участником.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с его

условиями и действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если

невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших

после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного

характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения

обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно известить другую

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, несет

материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков,

ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий

(бездействия) Исполнителя и/или его персонала при оказании услуг в рамках

настоящего Контракта:

за нарушение параметров качества, объемов услуг, выявленных комиссией

с участием представителей Сторон, оформленных двусторонним актом,

Исполнитель муниципального заказа уплачивает штраф в размере ___% от общей

контрактной стоимости услуг.

6.4. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет

в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки, допущенные

по вине Исполнителя при оказании им предусмотренных настоящим Контрактом

услуг.

6.5. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный

сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере __% от общей

стоимости Контракта за каждый день просрочки.

6.6. В случае несвоевременного оказания услуг Исполнитель уплачивает

Заказчику неустойку в размере __% от контрактной стоимости услуг.

6.7. В случае прекращения выполнения услуг, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Исполнителю

фактически понесенные им расходы.

6.8. В случае прекращения выполнения услуг, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Исполнителя последний обязан возместить Заказчику

понесенные им убытки.

6.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. ГАРАНТИИ

Исполнитель гарантирует параметры качества услуг в соответствии с

требованиями ГОСТа и иных нормативных документов, а также с требованиями

документации об аукционе.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с ________________. Срок действия

настоящего Контракта заканчивается _________________.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

_______________ _______________

Приложение N 6

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

N _____

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_______________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________,

действующего на основании ________________, с одной стороны, и

__________________________________________, именуемое в дальнейшем

Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на

основании _____________________________________, с другой стороны, вместе

именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от “__“ _________ 20__ г. N

___ о проведении открытого аукциона в электронной форме, заключили

настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика

_____________________ (далее - Товар) в сроки, предусмотренные в Контракте,

а Заказчик обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную

в Контракте.

1.2. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в

соответствии с требованиями, изложенным в извещении о проведении аукциона,

являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для

муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных

стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с

законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат и

знак соответствия.

1.4. На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный для

товара данного вида.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в течение _____

рабочих дней после заключения настоящего контракта (в срок до ______) по

акту приема-передачи путем ______________________________.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику

_____________________________________________________________________.

(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара,

сертификаты качества на Товар)

2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

2.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона от “___“ __________ 20___ г. N ____, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и составляет____________

(____________________________) рублей, в т.ч. НДС. Указанная цена действуют

в течение времени действия Контракта.

3.2. В течение ____дней после подписания настоящего Контракта Заказчик

перечисляет 30% от стоимости Товара, указанной в п. 3.1 настоящего

Контракта, в качестве аванса.

3.3. Окончательный расчет производится после сдачи Поставщиком и

приемки Заказчиком указанного Товара, оформленной актом сдачи-приемки, в

течение ___ банковских дней.

3.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются

выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить

копии спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и

качество продукции.

3.6. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от

оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

3.7. Заказчик имеет право изменить номенклатуру Товара в пределах

согласованного количества или полностью отказаться от поставки.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующему сертификату

изготовителя (сертификаты прилагаются).

4.2. Качество Товара на соответствие его требованиям ГОСТов, ОСТов,

стандартов подтверждается документами о качестве.

4.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправепотребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после

извещения Поставщика Заказчиком либо замены Товара ненадлежащего качества

Товаром, соответствующим Контракту.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть

предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного

срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Заказчиком.

4.5. Гарантийный срок годности в соответствии с сертификатом

_____________.

4.6. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах

гарантийного срока _____ дней с момента обнаружения дефектов.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность

продукции при перевозке и хранении.

5.3. Упаковочные материалы возврату не подлежат.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть передан Заказчику или указанному им лицу по

адресу: ____________________________________________.

6.2. Доставка Товара осуществляется за счет средств ___________.

6.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к

Заказчику с момента принятия Товара. С указанного момента Поставщик

считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6.4. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и

потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении открытого аукциона, по цене, предложенной

победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предложение о

цене Контракта, равной цене, предложенной победителем аукциона, и с которым

заключается Контракт.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Заказчик имеет право предъявлять претензии к Поставщику по

вопросам, связанным с качеством принимаемого им Товара, и взыскивать с него

штраф в размере __% стоимости некачественной продукции.

8.3. В случае поставки некачественного Товара или части Товара,

входящей в комплект, Поставщик по требованию Заказчика производит замены

некачественного Товара (части Товара) на качественный в ____ дневный срок.

8.4. За недопоставку и непоставку Товара в срок, указанный в п. 2.1.1

настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере

___% от цены Контракта.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Заказчик:

_______________ _______________

Приложение N 7

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

N _____

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20___ г.

_________________________________________________________, именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________,

действующего на основании __________, с одной стороны, и

________________________________________________________, именуемое в

дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________,

действующего на основании ____________________________________, с другой

стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от “__“

_________ 200 г. N ___ о проведении открытого аукциона в электронной форме,

заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о

нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика

_____________________ (далее - Товар) в количестве ______ и в сроки,

предусмотренные в Контракте, а Заказчик обязуется принять Товар и уплатить

за него цену, предусмотренную в Контракте.

1.2. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в

соответствии с требованиями и условиями, изложенным в извещении о

проведении аукциона, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для

муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных

стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с

законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат и

знак соответствия.

1.4. На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный для

товара данного вида.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в срок до (не

позднее) ________ 20__ года по акту приема-передачи.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику технический

паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар.

2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

2.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона от “__“ ________ 20__ г. N __, являющимся неотъемлемой

частью настоящего контракта, и составляет ____________

(___________________________) рублей, в т.ч. НДС. Указанная цена действует

в течение времени действия Контракта.

3.2. Оплата продукции производится после сдачи Поставщиком и приемки

Заказчиком указанного Товара, оформленной актом приема-передачи, в течение

______. Расчет производится в форме безналичного денежного расчета.

3.3. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются

выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.4. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить

копии спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и

качество продукции.

3.5. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от

оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующему сертификату

изготовителя (сертификаты прилагаются).

4.2. Качество Товара, соответствие его требованиям ГОСТов, ОСТов,

стандартов подтверждается документами о качестве.

4.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе

потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после

извещения Поставщика Заказчиком либо замены Товара ненадлежащего качества

Товаром, соответствующим контракту.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть

предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного

срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Заказчиком.

4.5 Гарантийный срок в соответствии с сертификатом

________________________________.

4.6. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах

гарантийного срока __ дней с момента обнаружения дефектов.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность

продукции при перевозке и хранении.

5.3. Упаковочные материалы возврату не подлежат.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть передан Заказчику или указанному им лицу по

адресу:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________.

6.2. Доставка Товара осуществляется за счет средств ___________.

6.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к

Заказчику с момента принятия Товара. С указанного момента Поставщик

считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6.4. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и

потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении открытого аукциона, по цене, предложенной

победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предложение о

цене Контракта, равной цене, предложенной победителем аукциона, и с которым

заключается Контракт.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Заказчик имеет право предъявлять претензии к Поставщику по

вопросам, связанным с качеством принимаемого им Товара, и взыскивать с него

штраф в размере ____% стоимости некачественной продукции.

8.3. В случае поставки некачественного Товара, Поставщик по требованию

Заказчика производит замену некачественного товара на качественный в

___ дневный срок.

8.4. За недопоставку и непоставку Товара в срок, указанный в п. 2.1.1

настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере

__% от цены муниципального Контракта.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________ ________________

Приложение N 8

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

________________________________________________ именуемый в дальнейшем

Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании

________________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик,

в лице ______________________________________, действующего на основании

______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, руководствуясь протоколом от “__“ _________ 20__ г. N ___ о

проведении открытого аукциона в электронной форме, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ и сдать их

результат Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется

принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком

собственными или привлеченными силами и материалами в соответствии с

требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона, являющемся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в срок до “__“ _________ 20__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для

Заказчика;

2.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального

заказа на выполнение работ для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта

_______________________________________________________________________

(указать, в каких случаях и в каком порядке)

2.2. Подрядчик:

2.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика,

предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта;

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта;

2.2.5. вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт

сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов),

предусмотренных извещением о проведении аукциона.

3.2. В случае несоответствия результатов работы требованиям,

изложенным в извещении о проведении аукциона, Сторонами составляется

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении

доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ____________ дней

после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести

необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта

в разумный срок.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона от “__“ ___________ 20__ г. N __, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость работ

с учетом всех затрат. Общая стоимость контракта составляет ________

(__________________________) руб.

4.2. Заказчик в течение _______ дней с момента заключения настоящего

Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере 30% от общей

стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту.

4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение ____банковских дней с момента подписания

акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона

или участником аукциона, который сделал предложение о цене Контракта,

равной цене, предложенной победителем аукциона, и с которым заключается

Контракт.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

6.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от

Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик

вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он

отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику

причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за

его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего

качества.

6.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных недостатков в

согласованный сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1 настоящего

Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от

контрактной стоимости работ.

6.4. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик

уплачивает Заказчику пени в размере __% от общей стоимости Контракта за

каждый день просрочки.

6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику

фактически произведенные затраты.

6.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику

понесенные им убытки.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение

является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не

ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие

стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия

органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не

зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не

зависеть от воли Сторон.

7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения

Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их

последствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

9.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых

материалов устанавливается _____ лет и ____ лет соответственно.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,

которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то

гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо

Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением

Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________ _______________

Приложение N 9

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_____________________________________________________________,

именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________,

действующего на основании Положения, с одной стороны, и

________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик,

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от

“____“ _______ 20__ г. N ____ о проведении открытого аукциона в электронной

форме, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о

нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы

__________________________________________________________________ и сдать

результат работ Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик

обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их

оплату.

1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком

собственными или привлеченными силами и материалами в соответствии с

проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и требованиями,

указанными в извещении о проведении аукциона, являющимися неотъемлемой

частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в срок до “____“ _________ 200__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для

Заказчика.

2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального

заказа на выполнение работ для Заказчика.

2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

2.1.6. Осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством

выполнения работ на строительной площадке без вмешательства в хозяйственную

деятельность Подрядчика и приемку работ по качеству и срокам выполнения.

2.1.7. Совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а

также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

2.1.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска

ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время

их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.9. Представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении

контроля за выполнением работ отступления от условий контракта, которые

могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно

известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить

недостатки в разумный срок.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в

срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.2. Обязуется сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести

нормальную эксплуатацию объекта с гарантийным сроком использования __ лет.

2.2.3. Самостоятельно приобретает и поставляет на строительную

площадку материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия,

строительную технику, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

2.2.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике

безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

2.2.5. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники

и другого имущества на территории строительной площадки от начала до

завершения работ.

2.2.6. Обязуется вывезти в недельный срок со дня подписания акта о

приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной

площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные

средства, инструменты, строительные материалы, изделия, конструкции,

инвентарь и строительный мусор.

2.2.7. После выполнения работ в течение месяца благоустроить

территорию, в т.ч. восстановить дорожные покрытия, газоны, поребрики и

другие объекты, пострадавшие от выполнения работ.

2.2.8. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика.

2.2.9. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта.

2.2.10. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности

к сдаче результата выполненных работ, в течение ____ дней организует и

осуществляет приемку с оформлением акта сдачи-приемки работы. Подрядчик к

акту сдачи-приемки прилагает документы (материалы), предусмотренные

проектно-сметной документацией и извещением о проведении аукциона.

3.2. В случае несоответствия результатов работы Сторонами составляется

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении

доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ___ дней после

получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые

исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в разумный

срок.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в с“ответствии с

протоколом аукциона от “____“ _____________ 20__ г. N ____, являющимся

неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта, и включает в себя

стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных условиями проведения

аукциона. Общая стоимость Контракта составляет _______________(рублей).

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены

муниципального Контракта в течение _______ дней с момента заключения

настоящего Контракта.

4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение _____ банковских дней с момента

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем

аукциона, или участником аукциона, который сделал предложение о цене

Контракта, равной цене, предложенной победителем аукциона, и с которым

заключается Контракт.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

6.2. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от

Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик

вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он

отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику

причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за

его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего

качества.

6.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных недостатков в

согласованный сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1 настоящего

Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от

контрактной стоимости работ.

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком п. 2.2.7 настоящего Контракта

Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика стоимость восстановительных

работ по цене, обычной для подобного вида работ в данном регионе, либо

понудить его выполнить восстановительные работы.

6.5. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик

выплачивает Заказчику пени в размере __% от общей стоимости Контракта за

каждый день просрочки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты

работы в срок, установленный п. 4.2 настоящего Контракта, Подрядчик вправе

потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день

уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом

Контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла не по его вине.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

8.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых

материалов устанавливается ___ лет и ____ лет соответственно.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,

которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их

устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения

недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо

Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением

Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

_______________ _______________

Приложение N 10

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_____________________________________________________именуемый в

дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на

основании ________________, с одной стороны, и

_______________________________________, именуемое в дальнейшем

Исполнитель, в лице ______________________________________, действующего на

основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, руководствуясь протоколом от “__“ _________ 20__ г. N ___ о

проведении открытого аукциона в электронной форме, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие

услуги_________________________________________________________________,

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Услуги по настоящему контракту оказываются в соответствии с

требованиями, изложенным в извещении об аукционе, являющемся неотъемлемой

частью настоящего Контракта.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в срок до “__“ __________ 200_ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Исполнителю оказание услуг для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на оказание услуг для

Заказчика;

2.1.3. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального

заказа на оказание услуг для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату услуг, оказываемых Заказчику, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего

возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта

_______________________________________________________________________

(указать, в каких случаях и в каком порядке)

2.1.7. осуществляет контроль качества предоставляемых услуг.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. обязуется оказать услуги для муниципальных нужд Заказчика в

соответствии с условиями Контракта, в срок и надлежащего качества;

2.2.2. обязуется оказать услуги лично;

2.2.3. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта;

2.2.4. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на оказание услуг для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.5. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта;

2.2.6. вправе получать оплату за услуги, оказанные Заказчику, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ

3.1. При завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику

акт сдачи-приемки с приложением к нему материалов, предусмотренных

извещением о проведении аукциона.

3.2. В случае несоответствия результатов оказанных услуг требованиям,

изложенным в извещении о проведении аукциона, Сторонами составляется

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении

доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ____________ дней

после получения акта сдачи-приемки. Исполнитель обязан произвести

необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта

в разумный срок.

4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с

протоколом аукциона от “__“ __________ 20__ г. N _____, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость услуг

с учетом всех затрат. Общая стоимость контракта составляет ________

(__________________________) руб.

4.2. Оплата выполненных услуг производится после сдачи Исполнителем и

приемки Заказчиком указанных услуг, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Исполнителя оплачиваются в течение ____банковских дней после выполнения

определенных конкурсной документацией объемов услуг.

4.3. Заказчик перечисляет средства в оплату за услуги в полном размере

лишь в той части услуг, которые получены без нарушения параметров качества,

объемов и сроков поставки услуг.

4.4. Заказчик в течение _______ дней с даты вступления в действие

настоящего Контракта производит выплату Исполнителю аванса в размере 30%

от стоимости услуг, выполняемых по настоящему Контракту.

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в

извещении о проведении открытого аукциона, по цене, предложенной

победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предложение о

цене Контракта, равной цене, предложенной победителем аукциона, и с которым

заключается Контракт.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с его

условиями и действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если

невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших

после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного

характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения

обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно известить другую

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, несет

материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков,

ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий

(бездействия) Исполнителя и/или его персонала при оказании услуг в рамках

настоящего Контракта:

за нарушение параметров качества, объемов услуг, выявленных комиссией

с участием представителей Сторон, оформленных двусторонним актом,

Исполнитель муниципального заказа уплачивает штраф в размере ___% от общей

контрактной стоимости услуг.

6.4. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет

в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки, допущенные

по вине Исполнителя при оказании им предусмотренных настоящим Контрактом

услуг.

6.5. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный

сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере __% от общей

стоимости Контракта за каждый день просрочки.

6.6. В случае несвоевременного оказания услуг Исполнитель уплачивает

Заказчику неустойку в размере __% от контрактной стоимости услуг.

6.7. В случае прекращения выполнения услуг, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Исполнителю

фактически понесенные им расходы.

6.8. В случае прекращения выполнения услуг, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Исполнителя последний обязан возместить Заказчику

понесенные им убытки.

6.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. ГАРАНТИИ

Исполнитель гарантирует параметры качества услуг в соответствии с

требованиями ГОСТа и иных нормативных документов, а также с требованиями

документации об аукционе.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с ________________. Срок действия

настоящего Контракта заканчивается _________________.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

_______________ _______________

Приложение N 11

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

N _____

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

______________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице

_______________________________________, действующего на основании

________________, с одной стороны, и

__________________________________________, именуемое в дальнейшем

Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на

основании _____________________________________, с другой стороны, вместе

именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от “__“ _____ 20__ г. N ___

о проведении конкурса, заключили настоящий муниципальный контракт

(далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Товар в

сроки, предусмотренные в контракте, а Заказчик обязуется принять Товар и

уплатить за него цену, предусмотренную в Контракте.

1.2. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в

соответствии с техническим заданием, изложенным в конкурсной документации,

являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Наименование, количество, комплектность, функциональные и

качественные характеристики и стоимость Товара определяются в Приложении N

1 (Спецификации), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для

муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных

стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с

законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат и

знак соответствия.

1.5. На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный для

товара данного вида.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в течение _____

рабочих дней после заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи

путем ______________________________.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику

_____________________________________________________________________.

(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара,

сертификаты качества на Товар)

2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

2.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о результатах торгов от “___“ _________ 20___ г. N ____,

являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и составляет________

(____________________________) рублей, в т.ч. НДС.

3.2. В течение ____дней после подписания настоящего Контракта Заказчик

перечисляет 30% от стоимости Товара, указанной в п. 3.1 настоящего

Контракта, в качестве аванса.

3.3. Окончательный расчет производится после сдачи Поставщиком и

приемки Заказчиком указанного Товара, оформленной актом сдачи-приемки, в

течение ___ банковских дней.

3.3. В ведомости поставки (спецификации) указываются цены, объявленные

в результате проведенных торгов и утвержденные протоколом о проведении

конкурса от “__“ ____________ 20__ г. N _____. Указанные цены действуют в

течение времени действия Контракта.

3.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются

выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить

копии спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и

качество продукции.

3.6. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от

оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

3.7. Заказчик имеет право изменить номенклатуру Товара в пределах

согласованного количества или полностью отказаться от поставки.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующему сертификату

изготовителя (сертификаты прилагаются).

4.2. Качество Товара на соответствие его требованиям ГОСТов, ОСТов,

стандартов подтверждается документами о качестве.

4.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе

потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после

извещения Поставщика Заказчиком либо замены Товара ненадлежащего качества

Товаром, соответствующим Контракту.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть

предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного

срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Заказчиком.

4.5. Гарантийный срок годности в соответствии с сертификатом

_____________.

4.6. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах

гарантийного срока _____ дней с момента обнаружения дефектов.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность

продукции при перевозке и хранении.

5.3. Упаковочные материалы возврату не подлежат.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть передан Заказчику или указанному им лицу по

адресу: ____________________________________________.

6.2. Доставка Товара осуществляется за счет средств ___________.

6.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к

Заказчику с момента принятия Товара. С указанного момента Поставщик

считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6.4. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и

потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в

поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на

участие в конкурсе и в конкурсной документации.

7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения

Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное Контрактом

количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых

заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену

Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10%

такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в

связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан

изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно

поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в

поставке части такого товара должны определяться как частное от деления

первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество

такого товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Заказчик имеет право предъявлять претензии к Поставщику по

вопросам, связанным с качеством принимаемого им Товара, и взыскивать с него

штраф в размере __% стоимости некачественной продукции.

8.3. В случае поставки некачественного Товара или части Товара,

входящей в комплект, Поставщик по требованию Заказчика производит замены

некачественного Товара (части Товара) на качественный в ____ дневный срок.

8.4. За недопоставку и непоставку Товара в срок, указанный в п. 2.1.1

настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере

___% от цены Контракта.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Заказчик:

_______________ _______________

Приложение N 12

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

N ____

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20___ г.

_________________________________________________________, именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________,

действующего на основании __________, с одной стороны, и

________________________________________________________, именуемое в

дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________,

действующего на основании ____________________________________, с другой

стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от “__“

_________ 20 г. N ___ о проведении конкурса, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика

_____________________ (далее - Товар) в количестве _____ и в сроки,

предусмотренные в Контракте, а Заказчик обязуется принять Товар и уплатить

за него цену, предусмотренную в Контракте.

1.2. Функциональные, качественные характеристики Товара:_______________

__________________________________________________________________________.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для

муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных

стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с

законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат и

знак соответствия.

1.4. На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный для

товара данного вида.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в срок до (не

позднее) ________ 20__ года по акту приема-передачи.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику технический

паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар.

2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

2.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о результатах торгов от “__“ ________ 20__ г. N __, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и составляет __________

(___________________________) рублей, в т.ч. НДС.

3.2. Оплата продукции производится после сдачи Поставщиком и приемки

Заказчиком указанного Товара, оформленной актом приема-передачи в течение

______. Расчет производится в форме безналичного денежного расчета.

3.3. В ведомости поставки (спецификации) указываются цены, объявленные

в результате проведенных торгов и утвержденные протоколом о проведении

конкурса от “__“ ____________ 20__ г. N _____. Указанные цены действуют в

течение времени действия Контракта.

3.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются

выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить

копии спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и

качество продукции.

3.6. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от

оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующему сертификату

изготовителя (сертификаты прилагаются).

4.2. Качество Товара, соответствие его требованиям ГОСТов, ОСТов,

стандартов подтверждается доку“ентами о качестве.

4.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе

потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после

извещения Поставщика Заказчиком либо замены Товара ненадлежащего качества

Товаром, соответствующим Контракту.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть

предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного

срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Заказчиком.

4.5 Гарантийный срок в соответствии с сертификатом

________________________________.

4.6. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах

гарантийного срока __ дней с момента обнаружения дефектов.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность

продукции при перевозке и хранении.

5.3. Упаковочные материалы возврату не подлежат.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть передан Заказчику или указанному им лицу по

адресу:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________

6.2. Доставка Товара осуществляется за счет средств ___________.

6.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к

Заказчику с момента принятия Товара. С указанного момента Поставщик

считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6.4. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и

потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на

участие в конкурсе и в конкурсной документации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Заказчик имеет право предъявлять претензии к Поставщику по

вопросам, связанным с качеством принимаемого им Товара, и взыскивать с него

штраф в размере ____% стоимости некачественной продукции.

8.3. В случае поставки некачественного Товара, Поставщик по требованию

Заказчика производит замену некачественного товара на качественный в

___ дневный срок.

8.4. За недопоставку и непоставку Товара в срок, указанный в п. 2.1.1

настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере

__% от цены муниципального Контракта.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________ _______________

Приложение N 13

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

________________________________________________________ именуемый в

дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании

________________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик,

в лице ______________________________________, действующего на основании

______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, руководствуясь протоколом от “__“ _________ 20__ г. N ___ о

проведении конкурса, заключили настоящий муниципальный контракт (далее -

Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ и сдать их

результат Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется

принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется в соответствии с

техническим заданием, изложенным в конкурсной документации, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в

конкурсной документации, и в срок до “__“ _________ 20__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для

Заказчика;

2.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального

заказа на выполнение работ для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта

_______________________________________________________________________

(указать, в каких случаях и в каком порядке)

2.2. Подрядчик:

2.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика,

предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта;

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта;

2.2.5. вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт

сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов),

предусмотренных техническим заданием.

3.2. Заказчик в течение _________ дней со дня получения акта

сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить

Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.

Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в

течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан

произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах

цены контракта в разумный срок.

3.4. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость

доработки или изменения отдельных условий в отличие от первоначального

технического задания, в соответствии с этим изменения содержания работ по

требованию Заказчика, эти работы производятся по дополнительному соглашению

с указанием срока их выполнения и стоимости.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о результатах торгов от “__“ __________ 20__ г. N __, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость работ

с учетом всех затрат. Общая стоимость Контракта составляет ________

(__________________________) руб.

4.2. Заказчик в течение _______ дней с момента заключения настоящего

Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере 30% от общей

стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту, т.е. _______ (______)

рублей.

4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение ____банковских дней с момента подписания

акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на

участие в конкурсе и в конкурсной документации.

5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные

техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения

дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан

сообщить об этом Заказчику.

5.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения

Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом

объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых

заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме

работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,

предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких

работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную

цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10%

такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в

связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан

изменить цену Контракта указанным образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

6.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от

Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик

вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он

отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику

причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за

его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего

качества.

6.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных недостатков в

согласованный сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1 настоящего

Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от

контрактной стоимости работ.

6.4. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик

уплачивает Заказчику пени в размере __% от общей стоимости Контракта за

каждый день просрочки.

6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику

фактически произведенные затраты.

6.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику

понесенные им убытки.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение

является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не

ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие

стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия

органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не

зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не

зависеть от воли Сторон.

7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения

Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их

последствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

9.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых

материалов устанавливается ___ лет и ___ лет соответственно.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,

которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то

гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо

Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением

Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________ _______________

Приложение N 14

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_________________________________________________________, именуем__ в

дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________ действующего

на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________,

именуем__ в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, руководствуясь протоколом от “____“ _________ 20__ г. N ____ о

проведении конкурса, заключили настоящий муниципальный контракт

(далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы

__________________________________________________________________ и сдать

результат работ Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик

обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их

оплату.

1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком

собственными силами и материалами в соответствии с проектно-сметной

документацией, утвержденной Заказчиком, и техническим заданием, изложенным

в конкурсной документации, являющимися неотъемлемой частью настоящего

Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в

конкурсной документации, и в срок до “____“ _________ 200__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для

Заказчика.

2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального

заказа на выполнение работ для Заказчика.

2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

2.1.6. Осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством

выполнения работ на строительной площадке без вмешательства в хозяйственную

деятельность Подрядчика и приемку работ по качеству и срокам выполнения.

2.1.7. Совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а

также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

2.1.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска

ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время

их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.9. Представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении

контроля за выполнением работ отступления от условий контракта, которые

могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно

известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить

недостатки в разумный срок.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в

срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.2. Обязуется сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести

нормальную эксплуатацию объекта с гарантийным сроком использования __ лет.

2.2.3. Самостоятельно приобретает и поставляет на строительную

площадку материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия,

строительную технику, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

2.2.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике

безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

2.2.5. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники

и другого имущества на территории строительной площадки от начала до

завершения работ.

2.2.6. Обязуется вывезти в недельный срок со дня подписания акта о

приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной

площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные

средства, инструменты, строительные материалы, изделия, конструкции,

инвентарь и строительный мусор.

2.2.7. После выполнения работ в течение месяца благоустроить

территорию, в т.ч. восстановить дорожные покрытия, газоны, поребрики и

другие объекты, пострадавшие от выполнения работ.

2.2.8. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика.

2.2.9. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта.

2.2.10. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности

к сдаче результата выполненных работ, в течение ____ дней организует и

осуществляет приемку с оформлением акта сдачи-приемки работы. Подрядчик к

акту сдачи-приемки прилагает документы (материалы), предусмотренные

проектно-сметной документацией.

3.2. В случае несоответствия результатов работы Сторонами составляется

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении

доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ___ дней после

получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые

исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в разумный

срок.

3.3. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость

доработки или изменения отдельных условий в проектно-сметной документации,

в соответствии с этим изменения содержания работ по требованию Заказчика,

эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их

выполнения и стоимости.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о результатах торгов от “____“ _____________ 20__ г. N ____,

являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта, и

включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных

условиями проведения конкурса. Общая стоимость контракта составляет

_______________(рублей).

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены

муниципального Контракта в течение _______ дней с момента заключения

настоящего Контракта.

4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение _____ банковских дней с момента

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на

участие в конкурсе и в конкурсной документации.

5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные

техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения

дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан

сообщить об этом Заказчику.

5.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения

Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом

объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых

заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме

работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,

предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких

работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную

цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10%

такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в

связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан

изменить цену Контракта указанным образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

6.2. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от

Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик

вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он

отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику

причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за

его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего

качества.

6.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных недостатков в

согласованный Сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1 настоящего

Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от

контрактной стоимости работ.

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком п. 2.2.7 настоящего Контракта

Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика стоимость восстановительных

работ по цене, обычной для подобного вида работ в данном регионе, либо

понудить его выполнить восстановительные работы.

6.5. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик

выплачивает Заказчику пени в размере __% от общей стоимости Контракта за

каждый день просрочки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты

работы в срок, установленный п. 4.2 настоящего Контракта, Подрядчик вправе

потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день

уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом

Контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла не по его вине.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

8.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых

материалов, устанавливается ___ лет и ____ лет соответственно.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,

которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их

устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения

недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо

Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением

Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

_______________ _______________

Приложение N 15

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

“ ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_____________________________________________________именуемый в

дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на

основании ________________, с одной стороны, и

_______________________________________, именуемое в дальнейшем

Исполнитель, в лице ______________________________________, действующего на

основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, руководствуясь протоколом от “__“ _________ 20__ г. N ___ о

проведении конкурса, заключили настоящий муниципальный контракт (далее -

Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие

услуги____________________________________________________________________,

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Услуги по настоящему Контракту оказываются в соответствии с

техническим заданием, изложенным в конкурсной документации, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в объеме, предусмотренном в

конкурсной документации, и в срок до “__“ __________ 200_ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Исполнителю оказание услуг для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на оказание услуг для

Заказчика;

2.1.3. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального

заказа на оказание услуг для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату услуг, оказываемых Заказчику, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего

возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта

_______________________________________________________________________

(указать, в каких случаях и в каком порядке)

2.1.7. осуществляет контроль качества предоставляемых услуг.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. обязуется оказать услуги для муниципальных нужд Заказчика в

соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием, в срок и

надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

2.2.2. обязуется оказать услуги лично;

2.2.3. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта;

2.2.4. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на оказание услуг для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.5. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта;

2.2.6. вправе получать оплату за услуги, оказанные Заказчику, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ

3.1. При завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику

акт сдачи-приемки с приложением к нему материалов, предусмотренных

техническим заданием, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.2. Заказчик в течение _________ дней со дня получения акта

сдачи-приемки и отчетных документов (материалов) обязан направить

Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия результатов оказанных услуг техническому

заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых

доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены

Заказчиком в течение ____________ дней после получения акта сдачи-приемки.

Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной

оплаты в пределах цены Контракта в разумный срок.

3.4. Если при приемке выполненных услуг будет выявлена необходимость

доработки или изменения отдельных условий в отличие от первоначального

технического задания, в соответствии с этим изменения содержания услуг по

требованию Заказчика, эти услуги оказываются по дополнительному соглашению

с указанием срока их выполнения и стоимости.

4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о результатах торгов от “__“ __________ 20__ г. N __, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость услуг

с учетом всех затрат. Общая стоимость Контракта составляет ________

(__________________________) руб.

4.2. Оплата выполненных услуг производится после сдачи Исполнителем и

приемки Заказчиком указанных услуг, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Исполнителя оплачиваются в течение ____банковских дней после выполнения

определенных конкурсной документацией объемов услуг.

4.3. Заказчик перечисляет средства в оплату за услуги в полном размере

лишь в той части услуг, которые получены без нарушения параметров качества,

объемов и сроков поставки услуг.

4.4. Заказчик в течение _______ дней с даты вступления в действие

настоящего Контракта производит выплату Исполнителю аванса в размере 30%

от стоимости услуг, выполняемых по настоящему Контракту, т.е.

_______ (______) рублей.

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на

участие в конкурсе и в конкурсной документации.

5.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения

Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом

объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых

заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме

услуг, не предусмотренных Контрактом, но связанных с услугами,

предусмотренными Контрактом. При оказании дополнительного объема таких

услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить

первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких услуг, но не

более чем на 10% такой цены Контракта, а при внесении соответствующих

изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких

услуг Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с его

условиями и действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если

невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших

после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного

характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения

обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно известить другую

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, несет

материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков,

ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий

(бездействия) Исполнителя и/или его персонала при оказании услуг в рамках

настоящего Контракта:

за нарушение параметров качества, объемов услуг, выявленных комиссией

с участием представителей Сторон, оформленных двусторонним актом,

Исполнитель муниципального заказа уплачивает штраф в размере ___% от общей

контрактной стоимости услуг.

6.4. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет

в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки, допущенные

по вине Исполнителя при оказании им предусмотренных настоящим Контрактом

услуг.

6.5. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный

Сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ

РФ за каждый день просрочки.

6.6. В случае несвоевременного оказания услуг Исполнитель уплачивает

Заказчику неустойку в размере __% от контрактной стоимости услуг.

6.7. В случае прекращения выполнения услуг, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Исполнителю

фактически понесенные им расходы.

6.8. В случае прекращения выполнения услуг, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Исполнителя последний обязан возместить Заказчику

понесенные им убытки.

6.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

Контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по

Контракту лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8. ГАРАНТИИ

Исполнитель гарантирует параметры качества услуг в соответствии с

требованиями ГОСТа и иных нормативных документов, а также с техническими

условиями.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с ________________. Срок действия

настоящего Контракта заканчивается _________________.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

_______________ _______________

Приложение N 16

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

______________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице

_______________________________________, действующего на основании

________________, с одной стороны, и

__________________________________________, именуемое в дальнейшем

Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на

основании _____________________________________, с другой стороны, вместе

именуемые Стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки

котировочных заявок от “___“ _________ 20__ г. N ____, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Товар в

сроки, предусмотренные в Контракте, а Заказчик обязуется принять Товар и

уплатить за него цену, предусмотренную в Контракте.

1.2. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в

соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта.

1.3. Наименование, количество, комплектность, функциональные и

качественные характеристики и стоимость Товара определяются в приложении N

1 (Спецификации), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для

муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных

стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с

законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат и

знак соответствия.

1.5. На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный для

товара данного вида.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в течение _____

рабочих дней после заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи

путем ______________________________.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику

_____________________________________________________________________.

(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара,

сертификаты качества на Товар)

2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

2.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о рассмотрении и оценке котировочных заявок от “___“ _________

20__ г. N ____, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального

Контракта, и составляет ________ (___________________) рублей, в т.ч. НДС.

3.2. В течение ____ дней после подписания настоящего Контракта Заказчик

перечисляет 30% от стоимости Товара, указанной в п. 3.1 настоящего

Контракта, в качестве аванса.

3.3. Окончательный расчет производится после сдачи Поставщиком и

приемки Заказчиком указанного Товара, оформленной актом сдачи-приемки, в

течение ___ банковских дней.

3.3. В ведомости поставки (спецификации) указываются цены,

утвержденные протоколом о рассмотрении и оценке котировочных заявок от “__“

____________ 20__ г. N _____. Указанные цены действуют в течение времени

действия Контракта.

3.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются

выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить

копии спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и

качество продукции.

3.6. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от

оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

3.7. Заказчик имеет право изменить номенклатуру Товара в пределах

согласованного количества или полностью отказаться от поставки.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующему сертификату

изготовителя (сертификаты прилагаются).

4.2. Качество Товара на соответствие его требованиям ГОСТов, ОСТов,

стандартов подтверждается документами о качестве.

4.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе

потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после

извещения Поставщика Заказчиком либо замены Товара ненадлежащего качества

Товаром, соответствующим Контракту.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть

предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного

срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Заказчиком.

4.5. Гарантийный срок годности в соответствии с сертификатом

_____________.

4.6. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах

гарантийного срока _____ дней с момента обнаружения дефектов.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность

продукции при перевозке и хранении.

5.3. Упаковочные материалы возврату не подлежат.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть передан Заказчику или указанному им лицу по

адресу: ____________________________________________.

6.2. Доставка Товара осуществляется за счет средств ___________.

6.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к

Заказчику с момента принятия Товара. С указанного момента Поставщик

считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6.4. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и

потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, предусмотренных

извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в

котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в

котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается

Контракт.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Заказчик имеет право предъявлять претензии к Поставщику по

вопросам, связанным с качеством принимаемого им Товара, и взыскивать с него

штраф в размере __% стоимости некачественной продукции.

8.3. В случае поставки некачественного Товара или части Товара,

входящей в комплект, Поставщик по требованию Заказчика производит замены

некачественного Товара (части Товара) на качественный в ___ дневный срок.

8.4. За недопоставку и непоставку Товара в срок, указанный в п. 2.1.1

настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере

___% от цены муниципального Контракта.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Заказчик:

_______________ _______________

Приложение N 17

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

N _____

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

__________________________________________________, именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________,

действующего на основании __________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик,

в лице ____________________________________, действующего на основании

____________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,

руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от

“____“ _________ 20__ г. N ____, заключили настоящий муниципальный контракт

(далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика

_____________________ (далее - Товар) в количестве _____ и в сроки,

предусмотренные в Контракте, а Заказчик обязуется принять Товар и уплатить

за него цену, предусмотренную в Контракте.

1.2. Функциональные, качественные характеристики Товара:

___________________________________________________________________________

_________________________.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для

муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных

стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с

законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат и

знак соответствия.

1.4. На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный для

товара данного вида.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в срок до (не

позднее) ________ 20__ года по акту приема-передачи.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику технический

паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар.

2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

2.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о рассмотрении и оценке котировочных заявок от “____“

_____________ 20__ г. N ____, являющимся неотъемлемой частью настоящего

муниципального Контракта, и составляет

________(________________________________________) рублей, в т.ч. НДС.

3.2. Оплата продукции производится после сдачи Поставщиком и приемки

Заказчиком указанного Товара, оформленной актом приема-передачи в течение

______. Расчет производится в форме безналичного денежного расчета.

3.3. В ведомости поставки (спецификации) указываются цены,

утвержденные протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от “__“

____________ 20__ г. N _____. Указанные цены действуют в течение времени

действия Контракта.

3.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются

выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить

копии спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и

качество продукции.

3.6. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от

оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующему сертификату

изготовителя (сертификаты прилагаются).

4.2. Качество Товара, соответствие его требованиям ГОСТов, ОСТов,

стандартов подтверждается документами о качестве.

4.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе

потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после

извещения Поставщика Заказчиком либо замены Товара ненадлежащего качества

Товаром, соответствующим контракту.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть

предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного

срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Заказчиком.

4.5 Гарантийный срок в соответствии с сертификатом

_________________________.

4.6. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах

гарантийного срока __ дней с момента обнаружения дефектов.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность

продукции при перевозке и хранении.

5.3. Упаковочные материалы возврату не подлежат.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть передан Заказчику или указанному им лицу по

адресу:

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

6.2. Доставка Товара осуществляется за счет средств ___________.

6.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к

Заказчику с момента принятия Товара. С указанного момента Поставщик

считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6.4. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и

потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания акта приема-передачи.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, предусмотренных

извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в

котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в

котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается

контракт.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

8.2. Заказчик имеет право предъявлять претензии к Поставщику по

вопросам, связанным с качеством принимаемого им Товара, и взыскивать с него

штраф в размере __% стоимости некачественной продукции.

8.3. В случае поставки некачественного Товара, Поставщик по требованию

Заказчика производит замену некачественного товара на качественный в

___ дневный срок.

8.4. За недопоставку и непоставку Товара в срок, указанный в п. 2.1.1

настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере

__% от цены муниципального Контракта.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________ _______________

Приложение N 18

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

N _____

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_________________________________________________________________ именуем__

в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________,

де“ствующего на основании ________________________________, с одной

стороны, и _________________________________________________________,

именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице

______________________________________, действующего на основании

_____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных

заявок от “___“ ________ 20__ г. N ____, заключили настоящий муниципальный

контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы

___________________________________________________________________________

и сдать их результат Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик

обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их

оплату.

1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется в соответствии с

техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в

техническом задании, и в срок до “__“ _________ 20__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для

Заказчика;

2.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального

заказа на выполнение работ для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта

_______________________________________________________________________

(указать, в каких случаях и в каком порядке)

2.2. Подрядчик:

2.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика,

предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта;

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта;

2.2.5. вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт

сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов),

предусмотренных техническим заданием.

3.2. Заказчик в течение _________ дней со дня получения акта

сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить

Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.

Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в

течение ____________ дней после получения акта сдачи-приемки работ.

Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной

оплаты в пределах цены Контракта в разумный срок.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о рассмотрении и оценке котировочных заявок от “____“

_____________ 20__ г. N ____, являющимся неотъемлемой частью настоящего

муниципального Контракта, и составляет

________(______________________________________________) рублей.

4.2. Заказчик в течение _______ дней с момента заключения настоящего

Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере 30% от общей

стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту, т.е. _______ (______)

рублей.

4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение ____банковских дней с момента подписания

акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в

срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ,

допущенные по вине Подрядчика.

5.2. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный

Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от

контрактной стоимости работ.

5.3. За просрочку выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик

выплачивает Заказчику пени в размере __% от контрактной стоимости работ за

каждый день просрочки.

5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику

фактически произведенные затраты.

5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику

понесенные им убытки.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение

является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не

ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие

стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия

органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не

зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не

зависеть от воли Сторон.

6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения

Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их

последствия.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

8.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых

материалов устанавливается _____ лет и ____ лет соответственно.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,

которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то

гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо

Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением

Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________ _______________

Приложение N 19

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Гусь-Хрустальный “__“ _________ 20__ г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик,

в лице _____________________________, действующего на основании __________,

с одной стороны, и _________________________________________, именуемое

в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных

заявок от “___“ ________ 20__ г. N ____, заключили настоящий муниципальный

контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы _____________________________

______________________________________________________________ и сдать

результат работ Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик

обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их

оплату.

1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком

собственными силами и материалами в соответствии с техническим заданием,

являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в

техническом задании, и в срок до “____“ ______________ 20___ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для

Заказчика.

2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального

заказа на выполнение работ для Заказчика.

2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

2.1.6. Осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством

выполнения работ на строительной площадке без вмешательства в хозяйственную

деятельность Подрядчика и приемку работ по качеству и срокам выполнения.

2.1.7. Совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а

также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

2.1.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска

ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время

их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.9. Представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении

контроля за выполнением работ отступления от условий контракта, которые

могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно

известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить

недостатки в разумный срок.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в

срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.2. Обязуется сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести

нормальную эксплуатацию объекта с гарантийным сроком использования ___ лет.

2.2.3. Самостоятельно приобретает и поставляет на строительную

площадку материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия,

строительную технику, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

2.2.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике

безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

2.2.5. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники

и другого имущества на территории строительной площадки от начала до

завершения работ.

2.2.6. Обязуется вывезти до подписания акта о приемке завершенного

строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему

строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты,

строительные материалы, изделия, конструкции, инвентарь и строительный

мусор.

2.2.7. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика.

2.2.8. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта.

2.2.9. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности

к сдаче результата выполненных работ, в течение ____ дней организует и

осуществляет приемку с оформлением акта сдачи-приемки работы. Подрядчик к

акту сдачи-приемки прилагает необходимый комплект исполнительной

документации.

3.2. В случае несоответствия результатов работы Сторонами составляется

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении

доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ___ дней после

получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые

исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в разумный

срок.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о рассмотрении и оценке котировочных заявок от “____“

_____________ 20__ г. N ____, являющимся неотъемлемой частью настоящего

муниципального Контракта, и составляет _________________________

(______________________________________________) рублей.

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости

работ в течение _____ дней с момента заключения настоящего Контракта.

4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и

приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение ____ банковских дней с момента подписания

актов выполненных работ и акта приемки в эксплуатацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

5.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в

срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ,

допущенные по вине Подрядчика.

5.3. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный

сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от

контрактной стоимости работ.

5.4. За просрочку выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик

выплачивает Заказчику пени в размере __% от контрактной стоимости работ за

каждый день просрочки.

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

6.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

7.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых

материалов устанавливается _____ лет и ____ лет соответственно.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,

которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их

устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения

недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо

Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением

Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах.

8.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

_______________ _______________

Приложение N 20

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Гусь-Хрустальный “____“ _________ 20__ г.

______________________________________________ именуем___ в дальнейшем

Заказчик, в лице __________________________, действующего на основании

____________________, с одной стороны, и _________________________________,

именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________,

действующего на основании _____________________________________, с другой

стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения

и оценки котировочных заявок от “____“ _________ 20__ г. N ____, заключили

настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие

услуги_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Услуги по настоящему Контракту оказываются в соответствии с

техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в объеме, предусмотренном в

техническом задании, и в срок до “__“ __________ 200_ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Исполнителю оказание услуг для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию,

необходимые для выполнения муниципального заказа на оказание услуг для

Заказчика;

2.1.3. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального

заказа на оказание услуг для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату услуг, оказываемых Заказчику, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего

возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта

_______________________________________________________________________

(указать, в каких случаях и в каком порядке)

2.1.7. осуществляет контроль качества предоставляемых услуг.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. обязуется оказать услуги для муниципальных нужд Заказчика в

соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием, в срок и

надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

2.2.2. обязуется оказать услуги лично;

2.2.3. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта;

2.2.4. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у

Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта

на оказание услуг для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.5. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения

Контракта;

2.2.6. вправе получать оплату за услуги, оказанные Заказчику, в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ

3.1. По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику

акт сдачи-приемки с приложением к нему материалов, предусмотренных

техническим заданием, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.2. Заказчик в течение _________ дней со дня получения акта

сдачи-приемки и отчетных документов (материалов) обязан направить

Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия результатов оказанных услуг техническому

заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых

доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены

Заказчиком в течение ____________ дней после получения акта сдачи-приемки.

Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной

оплаты в пределах цены Контракта в разумный срок.

4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с

протоколом о результатах торгов от “__“ __________ 20__ г. N __, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость услуг

с учетом всех затрат. Общая стоимость контракта составляет ________

(__________________________) руб.

4.2. Оплата выполненных услуг производится после сдачи Исполнителем и

приемки Заказчиком указанных услуг, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Исполнителя оплачиваются в течение ____ банковских дней после выполнения

определенных конкурсной документацией объемов услуг.

4.3. Заказчик перечисляет средства в оплату за услуги в полном размере

лишь в той части услуг, которые получены без нарушения параметров качества,

объемов и сроков поставки услуг.

4.4. Заказчик в течение _______ дней с даты вступления в действие

настоящего Контракта производит выплату Исполнителю аванса в размере 30%

от стоимости услуг, выполняемых по настоящему Контракту, т.е.

_______ (______) рублей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с его

условиями и действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если

невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших

после заключения настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного

характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения

обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно известить другую

Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

5.3. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, несет

материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков,

ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий

(бездействия) Исполнителя и/или его персонала при оказании услуг в рамках

настоящего Контракта:

за нарушение параметров качества, объемов услуг, выявленных комиссией

с участием представителей Сторон, оформленных двусторонним актом,

Исполнитель муниципального заказа уплачивает штраф в размере __% от общей

контрактной стоимости услуг.

5.4. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет

в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки, допущенные

по вине Исполнителя при оказании им предусмотренных настоящим Контрактом

услуг.

5.5. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный

сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ

РФ за каждый день просрочки.

5.6. В случае несвоевременного оказания услуг Исполнитель уплачивает

Заказчику неустойку в размере ___% от контрактной стоимости услуг.

5.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

6.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Исполнитель гарантирует параметры качества услуг в соответствии с

требованиями ГОСТа и иных нормативных документов, а также с техническими

условиями.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

8.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с ________________. Срок действия

настоящего Контракта заканчивается _________________.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

_______________ _______________

Приложение N 21

к постановлению

главы города Гусь-Хрустальный

от 18.06.2008 N 509

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕЛ

(МЕЖЕВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА)

г. Гусь-Хрустальный “___“_________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

_______________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

_____________________________________________, действующего на основании

_________________________________________________________, с одной стороны,

и ___________________________________________________________ именуем___

в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________,

действующего на основании _____________________, с другой стороны,

вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом о проведении запроса

котировок от “__“ ________ 20__ г. N __, заключили настоящий муниципальный

контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя изготовление

землеустроительных дел (межевание объектов землеустройства).

1.2. Работы по межеванию объектов землеустройства будут проводиться на

территориях (далее - Участки), расположенных по адресу согласно приложению

N 1.

1.3. Межевание объектов землеустройства Участка включает в себя

следующие работы:

- установление границ земельных участков. Чертеж границ выполняется в

масштабе 1:500;

- закрепление на местности месторасположения границ землеустройства

“ежевыми знаками и определение их координат или составление иного описания

местоположения границ объекта землеустройства;

- изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка с

подсчетом площади Участка;

- составление описания, представляемого в кадастровую палату для

упорядочения кадастрового учета земель и электронной версии материалов.

1.4. Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе

сведений государственного земельного кадастра, землеустроительной,

градостроительной и иной связанной с использованием, охраной и

перераспределением земель документации. Планы Участков составляются

согласно техническим требованиям, утвержденным законодательством РФ.

1.5. Научные, технические, экономические и другие требования к

выполняемой работе содержатся в технических условиях на выполнение работ,

разработанных на основании соответствующих нормативных правовых актов, и

являются обязательными для исполнения Подрядчиком землеустроительных работ

по условиям настоящего Контракта и осуществления государственной экспертизы

землеустроительной документации.

1.6. Срок выполнения работ: __________________________________________.

1.7. Землеустроительная документация, являющаяся результатом работ по

настоящему Контракту, подлежит обязательному согласованию и утверждению

уполномоченными органами. Подрядчик гарантирует утверждение изготовленной

им землеустроительной документации уполномоченными органами.

1.8. Работа по настоящему Контракту выполняется в соответствии с

техническим заданием, изложенным в извещении о запросе котировок,

являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение N 2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. Обязуется оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в

объеме и на условиях, предусмотренных в Контракте.

2.1.3. Согласовывает с Подрядчиком результаты выполненных работ

(этапов).

2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в порядке

и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего

возмещения.

2.1.6. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика,

предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества.

2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые

для исполнения настоящего Контракта.

2.2.3. Обязуется выполнять работы в соответствии с техническими

условиями, землеустроительной документацией, имеющейся в отношении Участка,

и иными исходными данными.

2.2.4. Обязан согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ

(этапов).

2.2.5. Обязан по окончании работ передать Заказчику все исполненное по

Контракту.

2.2.6. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.7. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Контракту третьим

лицам без согласия Заказчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с

требованиями технических условий, а также нормами действующего

законодательства РФ, регулирующего земельные отношения.

3.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком

Заказчику на отдельных этапах выполнения работ и по окончании Договора,

определяется техническими условиями. Кроме того, при завершении работ

Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ.

3.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки

работы и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику

подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

3.4. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.

Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в

течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик

обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в

пределах цены контракта в течение 30 дней.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Выполненную работу согласно настоящему Контракту Заказчик

оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о

контрактной стоимости работ. Общая стоимость работ по настоящему Контракту

составляет ________ (_________________) руб.

4.2. Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки

Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета

Подрядчика оплачиваются в течение __ банковских дней после его подписания.

4.3. Заказчик в течение __ дней с даты вступления в действие

настоящего Контракта производит оплату Подрядчику аванса в размере 30%

(процентов) от стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в

поданной участником запроса котировок, с которым заключается Контракт,

заявке на участие в запросе котировок.

5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные

техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения

дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан

сообщить об этом Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в

срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ,

допущенные по вине Подрядчика.

6.2. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный

Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ

РФ.

6.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное

выполнение предусмотренных настоящим Контрактом работ в размере 10% от

контрактной стоимости работ.

6.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику

фактически произведенные затраты.

6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим

Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику

понесенные им убытки.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения

принятых ими обязательств.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение

является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не

ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие

стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия

органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не

зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный,

непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения

Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения

Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их

последствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении

соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением

условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего

Контракта.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период

действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим

условиям.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по

одному для каждой из Сторон.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного

срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

______________ _______________

“___“ _________ 20__ г. “___“ _________ 20__ г.